《工程承包合同15篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程承包合同15篇（53页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、工程承包合同范本15篇 工程承包合同范本1 甲方：乙方：为了达到规范水利工程建设和管理方便工程决算，统一验收标准、统一评比标准（条件）、对小型水利项目实行一个标准发包建设和验收的要求；为了明确本工程甲、乙双方在工程建设中的职责，在执行国家有关规程规范的前提下，经甲、乙双方协商特订立本施工合同。1、 甲、乙双方必须执行上级建设主管部门的建设规范，服从管理。2、 双方对合同条款有争议的，报建设主管单位按行业规程执行。3、 甲方职责（1） 提供工程施工图和项目建设方案，确定发包项目。（2） 筹集工程建设资金。（3） 处理以乙方无关的一切纠纷。（4） 管理乙方承包工程项目的质量和工期（进度）。（5）
2、管理属甲方组织完成的工程项目和施工人员安全。4、 乙方职责（1） 组织施工人员、机械和开工准备费用。（2） 按甲方提供的施工图和发包的具体工程项目照图和按指定项目施工。5、 工程承包项目及单价6、 决算（1） 甲乙双方按提供的施工图完成的工程量和指定乙方建设项目完成的工程，按承包单价后进行决算。为乙方的工程决算金额。开工后按工程进度拨款，最后预留30%资金验收合格后付清。（2） 混泥土边墙：横平竖直、垂直偏差小于3%，直线误差小于3厘米，灰浆标号要配足，必须美观、光滑。（3） 混凝土：必须按标准级配用料，强度达到和超过设计标号（经质量检测认定）。（4） 钢筋混凝土：除按混凝土质量检测必须达到要
3、求外，必须按施工图配制钢筋和制安。（5） 渠道成型后：不漏水、渠道盖板底面脱模后、平整、无蜂窝和漏筋现象。（6） 严格控制施工尺寸，工程量的决算只按施工要求计量，超量由乙方负责。7、 工程安全：乙方所安排的施工人员、设备等安全乙 方负责。8、 责任（1） 甲方未按所定条款和职责管理工程造成乙方直接经济损失的由甲方负责。（2） 乙方未按甲方要求造成的一切经济损失由乙方自负。9、开完工时间： 年 月 日开工。年 月 日完工。10、未尽事宜双方协商解决，协商不成的报建设主管单位调解。11、本合同一式3份，甲乙双方各执一份，报木龙水管所财务一份。12、本合同经甲乙双方签字后生效。甲方（公章）：_ 乙方
4、（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日 工程承包合同范本2 甲方：乙方：为确保该工程的顺利进行，经甲乙双方协商达成以下条款，供双方参照执行。第一条工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：水4、承包方式：5、方米42.92元第二条工程期限1、本工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准，竣工日期为50日内。第三条工程延误1、乙方应及时按期开工，如遇施工现场不能开工的情况下应提前三天书面通知甲方并经甲方同意，甲方不同意延期或乙方未在规定期限内发出延期通知的，工期不顺延。2、施工中因各种原因需要停工，应提前24小时书面向甲方提出申请，由甲方视
5、情况决定是否停工。3、如遇不可抗力，如自然灾害等原因，工期相应顺延。4、因乙方原因造成延期开工或停工的，由乙方承担相应损失。第四条甲方工作确保施工面，现场做到三通一平。确保乙方施工用水及养护用水、用电。甲方应为乙方提供地下隐蔽工程的资料。第五条乙方工作1、乙方必须按甲方确认的工程进度组织施工，接受甲方对工程进度的监督检查。2、工程竣工后，乙方应按本合同约定的保修期，对本工程承担质量保修责任。3、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，安全施工，施工中如因乙方安全措施不力造成事故的责任及相关费用，由乙方承担。第六条质量验收1、苗木栽植要严格遵守操作规范作业，确保苗木成活率不低于%2、土建工程及换
6、土工程要按图施工。苗木质量要经卫生防疫部门检验。第七条付款方式验收合格后付35%第三期付款：20_年苗木成活率验收合格后付5%第八条工程保修项目及保修期限第九条有关补充协议和补充合同第十条争议处理合同执行过程中如发生争议，双方以及时协商解决。协商不成时，任何方可直接向所在地人民法院起诉。本合同一式贰份。甲、乙双方各执壹份，双方盖章生效。甲方公章乙方公章法定代表人或代理人签字：法定代表人或代理人签字：月日年日 工程承包合同范本3 甲方：乙方：根据合同的有关规定，为加快工程的进度，结合本工程的具体情况，甲方将M7.5浆砌片石挡土墙砌筑的劳务委托给乙方施工，经双方实地踏勘，本着自愿、平等、互惠、公平
7、和诚信的原则，双方达成以下各项条款的共识，依照执行。一、工程名称：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx（M7.5浆砌片石挡土墙）二、工程范围和内容：1 、工程范围：本工程内的所有M7.5浆砌片石挡土墙（甲方必须确保乙方施工片石挡墙总方量不得低于20XX0.00立方）；2 、工作内容：挡墙基础砌筑、墙身砌筑、砌体勾缝（平缝）、泄水孔（材料甲供）、伸缩缝、沉降缝等所有相关内容的劳务施工；3 、承包方式： 本工程实行包工不包料的包干方式承包，用于工程的砂子、水泥、片石主要材料及相应辅材（小型发电机、电线/电缆、搅拌机、配电箱、夜间照明灯具及雨天防护用具、水泵等）由甲方供应，
8、乙方负责工程施工事宜；4 、工程价款 ：按实际量测砌筑工程量，单价 xx 元 /m 3，若施工期间发生计时工杂工按150元/工日、技工按300元/工日进行结算。5 、劳务款项结算及支付：1）、甲方每月10日前支付乙方上月所完工程量造价的80%劳务进度款；剩余20%劳务工程款在乙方所有挡墙完工，甲方项目组织验收合格后30日内全部支付。2）、工程结算为甲乙双方共同收方认可的工程量75元/m3+合同增减工程=工程结算价。3）、施工期间甲方未在约定的时间内向乙方支付工程款，乙方可以单方面停工，由甲方未按时支付工程而造成的停工损失由甲方承担；并在恢复施工后7个工作日支付给乙方。4）、结算后甲方未在约定的
9、时间内向乙方支付工程款，视为甲方违约，甲方按工程款总价的3%月息计算违约金；同时结算后3个月内支付工程款及违约金，若未按期支付乙方有权向法院诉讼。6、乙方必须按甲方排出的进度计划组织足够人力进行施工，技工、力工进场人数按甲方要求人数进场，同时乙方必须保证最低进场人数，并按甲方进度要求增减施工人员，以确保工程进度。7、施工期间若发生乙方自身原因造成的停工或变相停工，在停工期间每停工一天，甲方将扣乙方工程款5000元作为赔偿由于乙方停工给甲方带来的经济与声誉损失，此款当月在结算中扣除。连续停工三天时，甲方从停工第三天起有权另选施工队伍进场施工。乙方作自动退场处理。施工期间若出现因甲方协调或材料缺供
10、原因造成的乙方停工，由甲方按5000元/天支付乙方停工损失（停工损失在当月支付进度款时一并支付），若因甲方协调或材料缺供原因造成乙方连续停工7天时，乙方从第8天起有权单方退场给乙方造成的损失由甲方承担。三、管理要求及质量标准凡因乙方原因造成工程质量达不到验收标准，乙方必须在甲方规定时间内无偿返工直至达到质量验收标准，否则甲方不予验工计价。勒令不改者，甲方有权提前单方面解除合同，同时乙方负责承担由此给甲方造成的所有损失。1、乙方在施工期间必须服从甲方人员的管理，遵守甲方制定的各项规章制度。在施工现场中，服从甲方相关人员的调配、安排，服从甲方对制度、质量和安全的管理。2、乙方必须服从监理及业主等相
11、关人员的监管 。3、乙方施工的挡土墙必须灰缝饱满，严格按照砂浆配合比拌制砂浆，砂浆需存放于铁皮上，严禁存放在地上，以杜绝材料浪费；砂浆需随拌随用，已玲姐的砂浆严禁使用。4、砌筑前应将基底表面风化、松软土石清除，坑内积水应随时排干。砌体采用挤浆法分层分段进行砌筑。每一工作层大致找平，选用较整齐的表面尺寸砌块作为角隅石及镶面石，相对长和短的石块交错铺在同一层。并和帮衬石或腹石交错锁结。各砌块的砌缝应互相错开最少8，不能产生通缝，砌缝应饱满，完全充满砂浆，不能有空洞存在。5、各砌层先砌外圈定位砌块，并与里层砌块交错连成一体。定位砌块用表面较平整尺寸较大的石料，定位砌缝满铺砂浆，不得镶嵌小石块。6、定
12、位砌块砌完后，先在圈内底部铺一层砂浆，其厚度应使石料在挤压安砌时能紧密连接，且砌缝砂浆密实饱满。砌筑腹石时，石料间的砌缝要互相交错、咬搭，砂浆密实。石料不得无砂浆直接接触，也不得干填石料后铺灌砂浆；石料要大小搭配，较大的石料以大面为底，较宽的砌缝可用小石块挤塞。挤浆时可用小锤敲打石料，将砌缝挤紧，不得留有孔隙。7、石块松动或砌缝开裂，应将砌块提撬起，将垫层与砌缝砂浆清扫干净，然后将砌块重铺在新砂浆上。8、浆砌片石时，应利用片石的自然形状，相互交错的衔接在一起。因此，除最下一层石块应大面朝下外，上面的石块不一定必须大面朝下，做到犬牙交错，搭接紧密即可。同时在砌下层石块时，即应考虑上层石块如何接砌
13、。砌筑过程中还要将石料的缝子留开，保证2cm的深度，以利于勾缝。9、定位砌块表面砌缝的宽度不得大于4cm。砌体表面与三块相邻石料相切的内切圆直径不得大于7cm，两层间的错缝不得小于8cm，每砌筑120cm高度以内应找平一次四、安全生产、文明施工管理要求1、严格执行国家颁布的各项政策和安全法规、规程，及其它相关的标准、规范。遵守甲方制定的各项安全、文明施工规章制度，服从甲方相关人员的管理。2、若乙方在生产过程中由于违反各种规章制度而引起现场的安全事故，单次事故经济损失在20XX.00元以（含20XX.00元）由乙方自行负责，若单次事故经济损失超过20XX.00元以上的超出部分由甲方负责承担。 工
14、程承包合同范本4 合同编号：116417建设发包发(甲方)：承包施工方(乙方)：经甲、乙双方友好协商，甲方将位于_省_市茅台镇私人房屋亮化建设施工项目发包给乙方，双方秉着平等、自愿、诚实、信用的原则，特签订此合同，望共同遵守：一、承包方式施工工程采取清包，即包工不包料的方式。二、建设工期、承包范围及工程款计算方式工程建设从乙方进场当日开始计算，工期至_年_月1_日以前完成，乙方保证在规定时间内完成工程建设进度。承包项目具体情况如下:1、甲方只提供建设材料到施工场地路边，乙方自己负责施工原材料的搬运使用。2、砌砖按块数计算，单价为：零点五五元一块，(0.55元块);外墙砖单价为：五十八元每平方米，(58元)。3、乙方必须在规定时间内完成以上1至2条承包项目工程，如在规定的时间内未完成，甲方将不支付乙方任何工程费，并且由乙方赔偿因延误工期造成甲方的损失。三、甲方职责根据房屋建造需求，甲方及时提供房屋建设所需建筑材料，以保证乙方按约定的工期顺利施工。四、乙方职责乙方自带砌墙和外墙砖施工用具(运费由乙方负责)和师傅、小工等施工人员，按甲方提供的图纸或甲方要求进行施工。五、工程质量要求砌墙平面平整垂直墙角，顶角垂直，砂浆饱满，浇灌平整、牢实，
