《广告牌装修协议书电子版（7篇）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《广告牌装修协议书电子版（7篇）（19页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、广告牌装修协议书电子版甲方：临创新大厦乙方：临有限公司应甲方要求，在原甲方与乙方_年_月_日签订临沂市罗庄区高新区创新大厦内外广告牌设计、制作及安装合同的基础上，现根据甲方要求，作相应增项。根据原施工合同精神，经双方协商，作如下补充协议：一、工程范围：_年_月_日乙方根据甲方要求做出相应的设计制作安装。二、工期要求：_年_月_日至_年_月_日。三、新增工程量：详见附表一：高新区创新大厦后期加工标牌一览表四、质量要求：按原合同承诺履行。五、付款方式：按原合同执行。施工合同补充协议六、其它：1、本协议其它内容仍按原合同执行。2、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。3、本协议经双方签字盖章后生效，并与
2、原合同享有同等法律效力。法定代表人：_ 法定代表人：_签约日期：_年_月_日广告牌装修协议书电子版（二）甲方（全称）：有限公司乙方（全称）：有限公司本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方已签订的合同中的定义相同。鉴于：前期签订合同中甲乙双方确定的计费方式，在后期施工过程中乙方提出定价偏低，甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，特订立以下补充协议。一、协议内容变更部分：1）按照表一计价。2）按照表二计价。二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。施工合同补充协议范本除本协议中明确所作修改的条款之外
3、，原合同的其余部分应完全继续有效。本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。三、本协议一式肆份，甲、乙双方各执一份，甲、乙双方财务各执一份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。甲方：（合同章）乙方：（公章）法定代表人：_ 法定代表人：_签字：_签字：_年_月_日 _年_月_日施工合同的注意事项一、关于发包人与承包人：1、对发包方主要应了解两方面内容：主体资格，即建设相关手续是否齐全。例：建设用地是否已经批准是否列入投资计划规划、设计是否得到批准是否进行了招标等。履约能力即资金问题。施工所需资金是否已经落实或可能落实等。2、对承包方主要了解的内容有：资质情况;施工能力;社会信誉;财务情况
4、。承包方的二级公司和工程处不能对外签订合同。上述内容是体现履约能力的指标，应认真的分析和判断。二、合同价款应注意：1、协议书第5条“合同价款”的填写，应依据建设部第_号令第11条规定，招标工程的合同价款由发包人、承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程合同价款由发包人承包人依据工程预算在协议书内约定。”2、合同价款是双方共同约定的条款，要求第一要协议，第二要确定。暂定价、暂估价、概算价、都不能作为合同价款，约而不定的造价不能作为合同价款。三、发包人工作与承包人工作条款应注意：1、双方各自工作的具体时间要填写准确。2、双方所做工作的具体内容和要求应填写详细。3、双方不按约定完成
5、有关工作应赔偿对方损失的范围、具体责任和计算方法要填写清楚。四、合同价款及调整条款应注意：1、填写第23条款的合同价款及调整时应按通用条款所列的固定价格、可调价格、成本加酬金三种方式，约定一种写入本款。2、采用固定价格应注意明确包死价的种类。如：总价包死、单价包死，还是部分总价包死，以免履约过程中发生争议。3、采用固定价格必须把风险范围约定清楚。4、应当把风险费用的计算方法约定清楚。双方应约定一个百分比系数，也可采用绝对值法。5、对于风险范围以外的风险费用，应约定调整方法。五、工程预付款条款应注意：1、填写第24条款的依据是建设部第_号令第14条和大连市建设工程造价管理办法第34条。2、填写约
6、定工程预付款的额度应结合工程款、建设工期及包工包料情况来计算。3、应准确填写发包人向承包人拨付款项的具体时间或相对时间。4、应填写约定扣回工程款的时间和比例。六、工程进度款条款应注意：1、填写第26条款的依据是民法典第286条、建筑法第18条、建设部第_号令第15条和大连市建设工程造价管理办法第35条。2、工程进度款的拨付应以发包方代表确认的已完工程量，相应的单价及有关计价依据计算。3、工程进度款的支付时间与支付方式以形象进度可选择：按月结算、分段结算、竣工后一次结算（小工程）及其它结算方式。七、材料设备供应条款应注意：1、填写第27、28条款时应详细填写材料设备供应的具体内容、品种、规格、数
7、量、单价、质量等级、提供的时间和地点。2、应约定供应方承担的具体责任。3、双方应约定供应材料和设备的结算方法（可以选择预结法、现结法、后结法或其他方法）。八、违约条款应注意：1、在合同第35.1款中首先应约定发包人对通用条款第24条（预付款）、第26条（工程进度款）、第33条（竣工结算）的违约应承担的具体违约责任。2、在合同第35.2款中应约定承包人对通用条款第14条第2款、第15条第1款的违约应承担的具体违约责任。3、还应约定其它违约责任。4、违约金与赔偿金应约定具体数额和具体计算方法，要越具体越好，具有可操作性，以防止事后产生争议。九、争议与工程分包条款应注意：1、填写第37条款争议的解决
8、方式是选择仲裁方式，还是选择诉讼方式，双方应达成一致意见。2、如果选择仲裁方式，当事人可以自主选择仲裁机构。仲裁不受级别地域管辖限制。3、如果选择诉讼方式，应当选定有管辖权的人民法院（诉讼是地域管辖）。4、合同第38条分包的工程项目须经发包人同意，禁止分包单位将其承包的工程再分包。十、关于补充条款：1、需要补充新条款或哪条、哪款需要细化、补充或修改，可在补充条款内尽量补充，按顺序排列如49、50_。2、补充条款必须符合国家、现行的法律、法规，另行签订的有关书面协议应与主体合同精神相一致。要杜绝“阴阳合同”。甲方：瑞金市商务局江西瑞金经济开发区管委会（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）经_年_
9、月_日广告牌装修协议书电子版（三）甲方：乙方：甲方有魏_号桥头西侧广告牌一块转让给乙方，为了双方的合法权益，现将有关事项协议如下：第1条甲方广告牌位于魏_号桥头西侧（_县魏）。第2条甲方所转让的此广告牌用地是与魏所取得合同用地，时间为_年，即从_年_月_日至_年_月_日止。;乙方取得该土地使用权为即日起（签订合同之日）至_年_月_日止。_年_月_日以后土地使用权由乙方自己承担。在_年_月_日前乙方不再承担有关租用土地费用。第3条由于甲方在建造此广告牌没有办理政府相关手续证件，甲方转让给乙方后若有政府行为拆迁，甲方不负任何责任（一切拆迁费用损失由乙方自己承担）。第4条付款方式：签订合同之日，乙方
10、一次付清转让金柒万伍千元（75000元）。第5条此合同履行当中发生纠纷，双方商解决，也可以向人民法院提起诉讼。第6条本协议一式两份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份。此合同至签字之日起生效。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_法定代表人（签字）：电话：法定代表人（签字）：_ 电话：_年_月_日广告牌装修协议书电子版（四）甲方：乙方：就乙方租赁甲方招牌（广告）位事宜，经双方友好协商达成如下协议，并共同遵守：一、租赁招牌（广告）位地点：二、租赁招牌（广告）位的尺寸：三、租赁用途：乙方租赁本合同中约定位臵的招牌（广告）位，用于对外进行招牌（广告）宣传。四、租赁期限：乙方租赁约定位臵招牌（广告）位的
11、租赁期到期日须与商铺租赁期到期日一致，即从_年_月_日起至_年_月_日止。五、招牌（广告）位租金：_年_月_日前，月租金为元。从_年_月_日起，月租金按每年5%递增。即：_年_月_日至_年_月_日，月租金为元;_年_月_日至_年_月_日，月租金为元;_年_月_日至_年_月_日，月租金为元;_年_月_日至_年_月_日，月租金为元;_年_月_日至_年_月_日，月租金为元;_年_月_日至_年_月_日，月租金为元;_年_月_日至_年_月_日，月租金为元;_年_月_日至_年_月_日，月租金为元;_年_月_日至_年_月_日，月租金为元;_年_月_日至_年_月_日，月租金为元。六、招牌（广告）位押金：以两个
12、月的月租金额作为押金，在本合同签订三天内乙方向甲方支付，押金不抵租金。七、付款方式：按月支付，首次支付时间为本合同签订后三天内，以后每月_日前支付下月租金，一次付清。八、合同履行期满或因乙方违约终止后此招牌（广告）位设施的所有权归甲方所有。九、招牌（广告）发布所需相关审批手续由乙方自行办理。十、乙方向甲方提供此招牌（广告）位所需报批的全部资料、施工方案、施工图纸的情况下经甲方同意方可进场施工。乙方在进场施工及维修过程中，不得破坏甲方财产及物业，如乙方作业造成损失应由乙方照价赔偿。十一、本合同中招牌（广告）位的施工安全及日常维护、保养工作由乙方负责，费用由乙方负担。乙方在更换招牌（广告）画面和需
13、对招牌（广告）位的内部及外部任何部分作出结构上的变化时，都应事先向甲方申请，经甲方同意后方可进行。十二、乙方租赁的招牌（广告）位上的招牌（广告）在租赁期内（包括施工、安装、未发布招牌（广告）画面、已发布招牌（广告）画面）若发生安全事故，造成甲方或第三方财产、人身损害的，由乙方单独承担责任并予赔偿，甲方不负任何责任。若因甲方直接原因导致招牌（广告牌）损坏，由甲方赔偿。十三、乙方在招牌（广告）发布过程中，应保证该招牌（广告）位的完整性、美观性。若非甲方因素造成招牌（广告）位及招牌（广告）画面的破损、残缺及招牌（广告）箱内灯管损坏时，乙方应无条件及时维修处理，其费用由乙方自行承担。十四、乙方必须依据中国法律、法规的规定，对外发布内容、形式合法的招牌（广告）。否则，甲方有权解除合同，因乙方所发布招牌（广告）的内容或形式，引发的法律纠纷，与甲方无关;因此造成的甲方经济损失，乙方负赔偿责任。十五、若乙方需甲方提供该招牌（广告）位电源，则应向甲方提供线路走向、材料材质等施工图纸及说明，经甲方同意后方可施工接驳。十六、乙方必须遵守甲方的有关管理制度，服从甲方广场工作人员的统一管理，搞好环境卫生、治安和防火。十七、租赁期满或其它原因导致招牌（广告）不
