《道路工程施工合同（九篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《道路工程施工合同（九篇）.doc（63页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、道路工程施工合同总包方（甲方）：_地址：_ 邮码：_ 电话：_法定代表人：_ 职务：_分包方（乙方）：_地址：_ 邮码：_ 电话：_法定代表人：_ 职务：_依照中华人民共和国民法典、建设部建筑安装工程总分包实施办法和_市人民政府_号文件的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。第一条、工程项目一、工程名称：_二、工程地点：_三、工程编号：_施工许可证号：_营业执照号：_四、分包工程范围及工程量（附预算书）五、分包工程期限_年_月_日开工，_年_月_日竣工。六、分包工程人工费用_元。七、乙方投入工种及人数_人。第二条、工程结算按分包工程项目，第一个月预支生活费，按合同人数每人_计算，下
2、月结算时扣回，在工程施工进行中按当月完成的验收合格工程量预结（幅度不得超过已完成量的_%）工程竣工后经甲乙双方共同验收合格，予以结算。第三条、工程质量甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量，如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。第四条、安全生产一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生产设施，乙方经检查合格方可使用，施工中如因违反上述
3、规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用计划，甲方协助解决。三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。第五条、生活管理一、乙方工人进场后，食宿问题由甲方提供住宿条件及主要炊事用具（大锅、笼屉、吹风机、大面板）由乙方保管，如有损坏丢失照价赔偿。小型零星用具乙方自备，生活用煤由甲方按定量提供。二、生活需用之粮食、油类，由乙方自理，甲方应在医疗、卫生等方面提供方便，乙方工人如有疾病，经其负责人签字同意，可在甲方就医，医疗费用由乙方负责按月付清。第六条、分包工程人工费单价
4、一、单位工程分包，每预算工日为_元。实行单方平方米人工费包干，每平方米_元。二、内檐抹灰分包，达到优质的每预算工日为_元。达到合格的每预算工日为_元。实行分项人工费包干每平米_元。三、单项分包石、土方工程的每预算工日为_元。四、清工每工日为_元。五、全日停工、待料、停水、停电、清工工日为_元。六、水、电、暖、卫工程，每预算工日（按幢号分包为）_元。七、冬季施工期间（_月_日到_月底）降低工效_%的工日。其工日单价为_元。八、分包工程费用明细表（一七项均可列表）第七条、材料供应管理乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、暖、卫等专项用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲
5、方提供的质量要求和材料配合以施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分，由乙方负担。乙方在施工中按垛（堆）使用材料，做到日用日清，活完料净，保持现场整洁。第八条、施工机具一、大型工具由甲方负责，保证使用需要。二、手工操作工具，由乙方负责。三、对甲方负责供应的机具，乙方应认真保管爱护，如有丢失损坏，乙方负责赔偿。四、施工需用的中、小型机械，由甲方按施工方案配备，一台机械应配备一名司机，保证乙方正常施工，乙方不准擅自操作设备（自带机械按有关规定处理）。第九条、现场管理一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合，保
6、证施工顺利进行。二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如有违反现场管理制度的不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。三、分包人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标志，不准合同外人员出入现场和住宿。第十条、违约责任一、乙方分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失，乙方应予赔偿。二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经
7、济损失;如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的.经济损失。三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成，否则每逾期一天，应偿付给甲方按分包工程人工费_%的逾期违约金。四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期贷款利率，偿付给对方逾期付款违约金。第十一条、附则一、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时。解决不了的，可按以下第（_）项解决：（1）向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁，（2）向人民法院起诉。二、本合同一式_份，甲乙双方各执正本_份。其余副本，报送_备案。三、要求鉴证（公证）的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或公证处公证。四、双方商定的
8、其他条款：1._2._第十二条、合同附件及有效期一、合同附件：1.工程预算书;2._二、本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。总包单位：_法定代表人：_分包单位：_法定代表人：_签署日期：_年_月_日道路工程施工合同（二）（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。1.第标段由K+至K+，长约km，公路等级为，设计时速为，路面，有立交处；特大桥座，计长m；大中桥座，计长m；隧道座，计长m以及其他构造物工程等。2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：（1）本协议书及各
9、种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；（2）中标通知书；（3）补遗书；（4）投标函及投标函附录；（5）项目专用合同条款；（6）公路工程专用合同条款；（7）通用合同条款；（8）技术规范；（9）图纸；（10）已标价工程量清单；（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；（12）其他合同文件。3.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。4.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）元（￥）。5.承包人项目经理：_ .承包人项目总工：_.6.工程质量符合标准。7.承包人承诺按合同约定承担工程
10、的实施、完成及缺陷修复。8.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。9.承包人应按照监理人指示开工，工期为日历天。10.本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后生效。11.本协议书正本二份、副本份，合同双方各执正本一份，副本份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。12.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。发包人：_（盖单位章） 承包人：_（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）_年_月_日 _年
11、_月_日道路工程施工合同（三）发包人（甲方）：xx社区居民委员会承包人（乙方）：通过议事会、监事会、党小组长、居组干部会议按公开招投标程序确定了朝阳社区公共服务和社会管理实施项目中基础设施项目承包人，依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方通过友好协商达成如下协议：一、工程承包范围和工作内容及要求（一）承包范围：1、朝阳社区四组打水泥路380米、河堤维修60米；2、五组区域内108线高速公路下穿通道硬化，长50米；3、朝阳社区六组（邱亚夫家旁）右干渠道路与驭虹路接口坡道打水泥路；4、朝阳社区飞虎老年协会内围墙（15米）及房
12、屋（30）改造，建彩钢攻蓬一个40；5、朝阳社区八组一条消防通道硬化；6、朝阳社区九组四条消防通道硬化。（二）工程内容及要求：本工程除飞虎老年协会围墙、批批房和彩钢蓬为包工包料工程，其余工程皆为单包人工工程。1、朝阳社区四组打混凝土道路一条，长380米，宽3.5米，厚0.18米，标号C25，采用钢模置模，路面压纹每间隔5米切割收缩缝一条，深4。间距80_100米设间隔缝一条（实际总长440米，其中4社居民一事一议集体筹资自行实施60米。）；河堤长60米，高2米，宽0.3米，采用C15水泥沙灰抹面。基础采用C25毛石混泥土宽0.8米，厚0.4米。工期为天，_年_月_日至_年_月_日。2、五组区域
13、内108线高速公路下穿通道硬化，长50米，宽5米，厚0.15米，标号C25，路面为扫毛路面，每间距5米切割深度为4的收缩缝一条。工期为天，_年_月_日至_年_月_日。3、朝阳社区六组（邱亚夫家旁）右干渠道路与驭虹路接口坡道打水泥路，长15米，宽3米，厚0.18米，标号C25。路面为扫毛路面，每间距5米切割深度为4的收缩缝一条。工期为天，_年_月_日至_年_月_日。4、朝阳社区飞虎老年协会内围墙（15米）及房屋（30）改造，建彩钢攻蓬一个40，先拆除已倾斜的旧围墙后再砌新围墙。（墙高2.4米，宽0.12米，全部采用标砖，墙柱为38柱，间距3.5米，用M7.5水泥沙浆砌砖，M10水泥沙浆墙体两面抹灰。）基础开挖宽0.50米深0.40米，C10混泥土垫层0.10米厚，基础砌砖238墙、324墙。房屋借用新砌围墙作房屋墙壁，搭建批批房两间，约30，房面为小青瓦加采光瓦。彩钢蓬柱子为直径6_8，壁厚3的圆钢管，蓬面彩钢厚度不低于0.462，
