《房屋施工合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《房屋施工合同（94页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、房屋施工合同在人们愈发重视契约的社会中，合同在生活中的运用越来越广泛，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，以下是我帮大家整理的房屋施工合同，仅供参考，大家一起来看看吧。房屋施工合同1甲方（全称）：_乙方（全称）：_本协议中的全部术语，除非另有说明，否则其定义与双方于_年_月_日签订施工合同编号为_的施工合同（以下简称“原施工合同”）中的定义相同。鉴于：甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际状况，在原施工合同基础上变更施工合同条款部分内容，特订立以下补充协议。一、协议内容变更部分为：1、因乙方新购置一批自卸车辆，甲方应保证乙方土方总运量，不
2、低于_方。2、因甲方缘由导致车辆停工，每天补偿车辆误工费_元。详细包括：甲方应保证乙方施工人员住宿通水通电，如断水断电超_小时，乙方无条件停工，由此产生的经济损失由甲方担当；如天气及路况达到可开工的条件，甲方无法支配乙方施工超_小时，乙方有权停运，由此产生的经济损失由甲方担当；节假日、双休日或者银行出现故障和特别状况可顺延，甲方不得以任何理由拖欠乙方工程款，如超过_小时乙方有权停运，由此产生的经济损失由甲方担当；甲方保证施工工地内有人发货、验收，因甲方工作不到位造成乙方不能够正常施工，因此造成乙方经济损失的由甲方按乙方实际生产的经济损失向乙方进行赔偿。3、付款方式及价格按原有施工合同条款执行。
3、如有新标段，价格另议。二、本协议生效后，即成为原施工合同不行分割的组成部分，与原施工合同具有同等的法律效力。除本协议中明确所作修改的条款之外，原施工合同的其余部分应完全接着有效。本协议与原施工合同有相互冲突时，以本协议为准。三、本协议一式_份，甲方执_份，乙方执_份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。甲方（签章）：_乙方（签章）：_联系电话：_联系电话：_年_月_日_年_月_日房屋施工合同2甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法有关规定,经双方充分协商一样签订本合同.愿共同守信,严格履行,并接受合同管理机关的监督检查。一、甲方将殷汇农贸市场综合楼工程的保温及外墙涂料工程，以包工包料、包
4、平安、包质量发包给乙方施工。1、工程材料采纳：外墙外保温采纳无机材料玻化微珠，厚度住宅为35、非住宅为45、屋面厚度为50、及外墙防水涂料。2、综合单价：外墙保温综合价 54.00元 、屋里保温 55.00元、外墙防水涂料 20 .00元(均含税金和配套费)3、施工面积：外墙面积暂定50002、屋面面积暂定16002 、外墙涂料50002.4、工程造价暂定：458000.00元二、工期：甲方通知乙方进场之日其次天即为开工日期,总工期为 60 天。三、工程质量要求1、本工程质量必需达到国家标准，质监、设计、监理单位验收合格。2、外墙保温材料玻化微珠及辅料须供应生产厂家的检测报告和相应的产品合格证
5、及准用证，经甲方和监理方验收合格后方可运用。3、外墙施工的涂料、腻子、底料及辅料须供应生产厂家的检测报告和相应的产品合格证，经甲方和监理方验收合格后方可运用。同时要按设计及操作规程要求规定腻子、底料及面漆施工遍数施工。4、乙方主动接受甲方和监理方在施工过程中进行技术监督和抽查。四、工程量结算：按实际施工的竣工面积进行结算。五、付款方式: 外墙保温施工完成后付款 25 %,外墙底漆施工完成后付款 10 %, 面漆施工完成后付款 10%,工程完工后付款 20 %,余额待工程竣工验收符合规范要求合格后30天内一次性结算付至95%,留5%为工程质量保修金,满_年后付清(无息)。六、承包范围及内容：外墙
6、外保温的供货、运输、施工，外墙涂料包括腻子、底料及面漆施工。甲方负责墙面基层清理完毕，垂直度和平整度偏差符合国家规范要求。七、双方责任:甲方：1、甲方负责乙方与总包方的协调与协作工作。2、甲方对乙方施工的质量、进度、平安和文明施工进行监督，对乙方施工的材料质量进行限制。3、甲方负责监督乙方严格根据保温施工工艺标准进行施工,有权要求乙方对不符合规范要求的应无条件返工处理，直至合格为止。乙方:1、乙方严格根据平安施工标准进行施工;2、乙方负责本作业区内乙方全部的平安责任;3、乙方全部工人内外平安均由乙方负责,甲方不负任何平安责任;4、乙方应对工人进行平安教化,因乙方工人而导致发生平安问题,均由乙方
7、负责;5、乙方施工前应向甲方供应有关施工企业营业执照、企业资质登记证书、近几年内承揽工程状况;6、乙方应供应有关材料的质量证明书、检测报告、工程施工隐藏资料、等与施工和验收有关资料，同时要满意_市工程技术资料管理的规定，以使供甲方备案入档，对全部的材料复试及检测费用均由乙方自行担当，甲方不再另行支付费用。7、乙方向总承包方交纳工程结算款 %的总包服务费。8、乙方必需负责本作业区内的其他成品的爱护,如有损坏由乙方按原价赔偿.9、乙方必需严格遵守现场有关平安文明施工、环境卫生、环保、消防、保卫的各项管理规定，违反规定由此造成的一切责任及损失均由乙方负担。10、乙方须负责将施工中产生的垃圾堆放到指定
8、地点。11、乙方应依据本工程的特点编制施工方案和总的施工进度安排，报甲方和监理单位审批，批准后严格按此方案要求执行。八、工程保修:本工程保修按国家现行工程质量保修规定执行,保修期内由施工缘由引起的渗水、脱落、开裂等现象,乙方无条件进行修理。九、违约责任：1、乙方施工质量不合格需返工而已超原合同工期,乙方应担当甲方延迟验收的一切损失。2、一方不能按合同履行而使合同终止,违约方应担当合同总额的5%违约金。十、争议、纠纷解决：发生争议、纠纷应经双方友好协商解决,若解决不成,可向法院申请判决. 十一、本合同一式四份,甲乙双方各执一份,监理和总包方各一份，本合同经甲乙双方签字盖章后即日生效.甲方:代表年
9、_月_日乙方: 代表_年月_日房屋施工合同3甲方:乙方：依据国家相关法规规定，经甲、乙双方友好协商，甲方将兴隆XX临XX三间平房改建工程包工给乙方施工，并达成以下协议：一、工程概况1、两层为砖混结构，一层向前补建及地基处理，二层新建，屋顶为钢筋混凝土现浇面。2、建筑面积约为140多平方米。3、一层补建混凝土地座和混凝土地面及内外墙体粉刷水光。4、室内钢筋混凝土现浇楼梯一座。5、临XX墙面全部贴瓷，原一层前窗门及有关墙体需拆除活路。6、格式及地平界限和南邻家相同。7、一层全部地面及院内地面全部上升压光处理。一、二层卫生间内贴磁处理，并协作上下水路安装施工活路。其它活路以简图说明为准。二、承包方式
10、1、包工不包料。2、一切施工设备、机具由乙方担当。三、付款形式1、全部工程总包价为35000.00元(叁万伍仟元整)，室内现浇楼梯另计。2、合同签订后，施工人员设备进入工地，起先施工，甲方付给乙方3000元工程预付款，主体完工付给乙方10000元工程款，剩余部分待竣工验收合格后全部结清。3、室内楼梯待完工验收合格后即时结清。四、双方责任甲方责任：1、向乙方供应施工草图;2、供应水电到现场，确保顺当施工;3、向乙方供应所需施工材料到场;4、确保乙方施工人员、材料、机械顺当出入;5、有权对乙方不符合平安质量标准等状况进行监督、整改。乙方责任：1、严格施工进度，杜绝材料奢侈，确保施工用料。2、严格按
11、建筑标准规范施工，确保施工质量。3、严格根据平安操作规程进行施工，施工期间一旦发生任何机械、人身等事故，一切由乙方自行担当和处置。4、施工人员施工时，随时清理各处落地沙灰及物品材料堆放。5、严格教化施工人员遵纪遵守法律，否则后果自负。6、竣工后如出现任何质量问题，造成一切后果，损失自行担当处理。五、工期1、开竣工日期_年_月_日至_年_月_日。2、总日历工期：1个月，共计_日历天。(特别状况除外)六、其它事宜1、未尽事宜由双方友好协商解决;2、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份;3、施工期间，如需补充，合同同样具有法律效力;4、本合同经甲乙双方签字之日即生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法
12、定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日房屋施工合同4建设方： (以下简称甲方)电话：施工方： (以下简称乙方)电话：甲、乙双方在同等自愿的基础上，共同协商,就房屋屋顶彩钢瓦工程施工达成以下协议:1、甲方将屋顶建设工程一次性包工包料承包给乙方，价格为：瓦130元/平方，水槽55元/米，墙板100元/平方。2、乙方所用的施工材料，质量必需符合要求：彩钢瓦(规格：4.0，泡沫厚7cm,)隔板、大方管、小方管、水槽。3、乙方施工内容：钢架、彩钢瓦、隔板、水槽、雨落管的运输和安装，(其中落雨管由甲方买材料，由乙方进行安装，不另计价格)。4、乙方施工过程中，甲方将场地等协调好，并供应电等必要的条件;乙方人员施工过程中的任何平安问题由乙方担当，与甲方无关。5、付款方式：工程结束一次付清。6、若工程款全部付清后，将来十年内此工程出现漏雨等非人为问题，甲方有权叫乙方免费修理。此协议一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日房屋施工合同5发包人（全称）：（甲方）承包人（全称）：（乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就下列建设工程施工事项协商一样，订立本合同。第一
