《简易分包合同范本(修改)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《简易分包合同范本(修改)（8页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、工 程 施 工 协 议 书 合同编号： 甲方: 乙方: 依照?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，双方就本建设工程施工合作等有关事项协商一致，订立本合同，以资共同遵守。1、工程概况：1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程内容： 1.4 承包范围： 上述未提及的工程详见工程量清单内容。1.5 材料设备供给方式： 2、工程造价及综合单价：2.1本工程暂定总价合计为： ；大写： 。2.2最终工程量以乙方实际完成并经过甲方审核确认，且符合质量标准的工程量为准，但最终不应超过业主批复给甲方的工程量。2.3本工程中
2、的单价为综合单价；其单价为包干价，不管何种因素均不作调整；综合单价中已包括为实施和完本钱合同工程所需的所有费用包括 工程直接费；间接费；开办费；临时设施费；措施费含合同总价2%的现场平安施工措施费；税金；利润；保险等，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险。2.4分包人须提供符合国家有关标准规定的真实有效发票，由于提供发票造成总包人损失，由分包人承当。分包人自行承当分包范围内的税赋。3、工期：开工日期：本工程定于 年 月 日开工；竣工日期：本工程定于 年 月 日竣工；合同总工期为： 个月。工程保修期：工程竣工之日起 年。4、工程结算与支付：4.1工程款支付乙方于每月 日之前将本月已完工程量报
3、表报至甲方工程部书面盖章授权的专人审核。甲方当月审批的工程量仅作为支付当月进度款的参考，不作为最终结算。最终结算待工程完工验收合格，并经甲方 签字盖章审核认定的数额为准。工程进度款每月待业主审批的计量款到甲方帐户后七日内按乙方实际完成并经过甲方审核的计量款的 70%进行支付但不应超过当月业主支付给甲方的计量款，留 5 %作为保证金。注：保证金可包括农民工工资保证金、质量保证金、平安保证金及履约保证金等。工程竣工验收合格并办理好最终结算，所有相关资料按要求上交甲方技术部门后付至工程结算总费用的 95% ，留取工程结算总费用的 5 % 作为质量保证金，待业主返回甲方时再返还给乙方无息。如业主付款不
4、到位，那么根据业主付款情况按比例支付。4.2付款方式：本合同工程，分包人所指派的领款人为 ，身份证号码为 ，负责到总包人领取合同约定应得款项。其必须持有授权委托书明确注明授权的内容、授权权限、授权期限等和总包人预结算部门、财务部门确认的预结算凭证、相对应的发票。否那么，总包人不予支付工程结算款，由此引发的责任、损失由分包人自行承当。5、工程质量：质量等级要求： 。如达不到，那么按照合同总价的 %支付违约金。6、工作变更：合同价款的有关条款约定后，任何一方不得擅自改变。分包工程竣工时，实际工程量与工程量清单中的数量有出入时可按实调整。注：合同总价包干时除外，但本合同所附的子工程综合单价不得调整。
5、变更或新增工程量价格确实定原那么为：本合同有相应或类似价格的按照相应或类似价格确定，本合同无相应或类似价格的由总包人结算中心测算后核定单价，但每一子目的单价均不得高于国家审计审定的单价。施工现场签证的工程业务联系单必须由总包人委派的现场负责人 签认并加盖工程工程部印章方为有效，其余一概无效。同时业务联系单必须经业主方认定并送总包人结算中心测定分包价格、加盖核定章后才能作为工程价款调整的依据。7、 材料供给及其管理：7.1材料设备的采购与提供由业主提供的材料: /业主提供给总包人的材料作为总包人甲供给分包人的材料，该局部材料款结算方式同业主与总包人的结算方式。甲供材料包括: / 由分包人自行采购
6、的材料、设备，必须按总包人管理体系程序文件“材料管理方法、“设备管理规定执行,同时提供符合材料采购的相关手续及保证质量、符合标准的证明资料。业主提供材料及甲供材料、设备的费用由总包人在工程款计量支付时扣除。由业主提供的材料或甲供材料，分包人按定额耗量使用，假设分包人施工中实际耗量超出规定耗用量，超出局部费用将按施工期间市场最高价从分包人工程款中扣除。除以上合同明确规定由总包人或业主提供的材料、设备外，总包人原那么上不代分包施工单位采购原材料、租借机械设备、租赁周材等，也不在分包单位自行采购的材料、租赁设备合同上鉴证。如因行业规定，需在相关必须到行业主管部门备案合同上盖总包人合同章时，总包人有权
7、在合同备案完成后自行撤销备案。如分包人自购原材料、租借机械设备和周材等不能到达质量、平安、文明施工的要求，或业主、监理工程师有书面通知要求整改的，那么总包人有权要求分包人重新购置、租借符合要求的原材料、机械设备和周材，由此产生的费用由分包人自行负责。8、甲方职责：8.1负责提供合同范围的施工图 12 份复印件，负责开工前的技术交底。 8.2负责对乙方施工的质量及进度进行监督检查，对不符合技术质量标准要求的操作，有权要求乙方停工整顿。甲方有权要求乙方对不符合约定要求的工程撤除并重新施工，乙方无权就此要求追加费用。8.3现场提供施工场地、临时设施和水电便利。乙方在施工过程中所发生施工用电、水及生活
8、用水电有偿提供；其费用在乙方的工程费用中扣除。8.4因乙方原因造成工程进度、质量、平安等方面不能满足工程要求，工程出现进度缓慢、平安和质量事故等情况，给甲方造成损失或总工期延误时，甲方有权单方面调整乙方所承当的任务，直至终止合同，乙方无权拒绝，且乙方自愿放弃工程余款，由此产生的一切责任及损失仍由乙方承当。9、乙方职责：9.1工程经理必须坚守工地(每月在工地时间不少于 25 天)。施工期间，该工程经理不得随意离开施工现场，如确需离开，须向甲方请假，获准前方可离开，否那么须支付 20005000 元/天的违约金。乙方如需更换工程经理，应至少提前七天以书面形式通知甲方，并征得甲方同意，9.2严格执行
9、施工现场标准化管理制度，现场材料的堆放、机械设备的停放等均要符合施工标准及甲方要求。9.3及时、准确、真实地向甲方报送各种资料、报表、数据、方案，按甲方要求整理竣工资料等，并承当因此所发生的费用。9.4施工期间，所有与乙方有关的关系协调工作由乙方自行解决。9.5乙方在进度无法满足甲方的工期要求时，应无条件接受甲方有关增加人员、材料和设备的要求，并不得要求甲方对此支付任何费用。9.6遵守甲方制定的各项规章制度，遵守当地的民风民俗。假设因乙方私自占地或其它事由引起的民事纠纷所引起的费用增加和进度影响及给第三方造成的损失等均由乙方自负。9.7本工程不得转包，也不得将承包工程肢解以后以分包形式转包给他
10、人。9.8乙方应确保每月按时支付农民工工资，并每月及时向甲方报送工资支付凭证原件，否那么甲方有权从乙方工程款中扣除并代为支付。10、违约责任：10.1乙方如违反本合同条款的，甲方那么视其违约情况以及其对工程工程的实际影响程度，发出书面通知书，相应扣其工程款同时不减免由乙方承当业主对甲方的扣款；乙方必须无条件接受此通知书和工程款项的扣除。10.2因乙方自身原因引起的工期拖延超过 1 天那么视为乙方违约，乙方应承当按人民币 300010000 元/天的违约金。10.3假设乙方人员发生严重打架斗殴、违法乱纪并给甲方声誉造成影响的，视为乙方违约；每发生一次由乙方承当 5000 元以上的违约金，并承当相
11、应的法律责任。10.4由于乙方严重违反本合同条款或其自身原因所造成平安事故的，或因其施工组织不力以致无法正常履行本合同的责任和义务的视为乙方违约，甲方有权选者随时解除合同，由此造成的一切损失和责任全部由乙方自行承当甲方有权先行从乙方的保证金和已完的工程款中直接抵扣。10.5乙方不按甲方、业主、监理及政府部门的要求进行文明施工和现场管理，视为乙方违约，乙方除迅速整改外，还应承当 2000050000 元的违约金。10.6因乙方施工引起的一切诉讼风险和赔偿责任，均由乙方自行承当。10.7甲方严重违反合同条款时，应承当相应责任，乙方可按实际直接损失提出合理的索赔申请，由双方协商解决。10.8分包人不
12、履行分包合同义务或不全部履行分包合同义务，视为分包人违约。分包人已经完成的符合合同约定的局部工作量，仍按照分包人和总包人原约定的单价的80%计算，同时分包人应承当违约责任。违约责任包括但不限于总包人为继续履行合同而承当的损失，该损失包括总包人就分包人未完成局部工作量另行分包给第三人的支出与总包人和分包人就该局部工作量约定价格之间的差额。在此情况下，总包人可从本应支付分包人的任何价款中扣除此笔经济损失及赔偿费，并且不排除采用其它补救方法的可能。10.9假设分包人自行中途退场，结算单价按合同单价的60%计。由于业主原因造成的工程量减少，或工程中途停工，按分包人实际完成工作量结算最终工程量不超过业主
13、认可的工程量。11、施工平安本工程暂定总价或合同总价中的2%费用作为乙方现场平安生产施工措施费；如乙方没有按此要求投入时，甲方可代为其投入由此所产生的费用在乙方的工程款中予以抵扣并对乙方处以合同总价或结算总价的2%罚款，同时追究乙方的违约责任。未提及事宜，双方另行签订?平安生产管理协议?。12、争议解决方式：12.1双方协商解决。 12.2双方约定：假设协商不成，向 甲方所在地 人民法院提起诉讼。13、其他：13.1乙方承诺在本合同的实施过程中不再要求增加合同以外的其他任何费用设计或业主的变更要求除外。13.2乙方与第三方签订的合同及其协议等，甲方不承当任何连带责任。13.2本合同履行过程中未经甲方书面授权专人签字并加盖公章的有关确认均无效。13.4本合同一式 份，其中正本 二 份，双方各执 一 份；副本 份，双方各执 份，具有同等法律效力。13.5本合同经双方代表签字、盖章后生效。甲方：盖章 乙方：盖章 法定代表人： 法定代表人：或委托代理人： 或委托代理人：签约日期： 签约日期：签约地点： 签约地点：工程量清单 序号工程量名称及规格单位工程量综合单价(元合价元工作内容1
