《采暖工程施工合同》由会员分享,可在线阅读,更多相关《采暖工程施工合同(9页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、采暖工程施工合同 随着人们对法律的了解日益加深,人们运用到合同的场合不断增多,签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。拟定合同的留意事项有很多,你确定会写吗?以下是我整理的采暖工程施工合同,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有须要的挚友。 采暖工程施工合同1甲方:_乙方:_经双方友好协商,就乙方承接甲方_地辐热采暖回填一事达成如下协议:一、施工内容:1、乙方包工不包料。2、材料由甲方负责。二、甲方权利和义务:1、负责乙方的质量监督检查,工程进度的监督工作。2、组织工程验收,向乙方支付工程款。3、水电费由甲方负责。三、乙方权力与义务:1、乙方向甲方供应完整施工方案,必需听从总包方现场施工管理,根据国
2、家规范施工。2、做好施工的人员、机器、食宿打算,熟识施工方案,驾驭整个工程的技术要领,按甲方要求的时间进入工地。3、按合同的要求,按时优质的完成施工任务,并向甲方移交,乙方担当因乙方缘由造成的误工责任。4、文明施工,遵守现场管理规定,不滋事。杜绝不文明及不良事故的发生,对不慎损坏的工地器物赔偿,负责工地地面测量及施工过程中该工程的成品及半成品的爱护,与其他施工单位紧密协作,主动协调。四、平安责任:乙方要平安施工,对工地平安负责,对工人进行平安教化,实行有效防护措施,保证施工平安,在施工过程中发生的一切平安事故及所造成的一切经济损失及法律责任均由乙方担当。五、工程质量及验收:混泥土填充层达到工地
3、要求客厅、卧房、拉毛。卫生间、厨房压光处理,如有质量问题,乙方应无条件返工,整修至达到合格标准,并通过竣工验收。六、工程价格:以实际详细施工面积为准,每平方米_元。七、付款方式:1、按分之2、工程完工至倒数其次层,付工程款的百分之修补及最终一层完工,以实际详细施工面积为准。方可结清工程余款。八、违约责任:1、如甲乙双方任何一方违反本合同内容,按我国现行民法典相关内容追究违约责任。2、如乙方未按合同约定时间施工,构成违约、每逾期一天,向甲方支付该笔工程款的总额的千分之三的违约金。3、如甲方未按合同约定时间付款,构成违约、每逾期一天,向乙方支付该笔工程款的总额的千分之三的违约金。九、发生纠纷的处理
4、:在合同履行过程中,如发生分歧,双方以协商调解的方式予以解决,如协商不成,争议方可向项目所在地法院起诉。十、其他约定:未尽事宜双方协商解决,本合同经双方签字盖章后生效,本合同一式两份,甲乙双方各执一份。甲方签字:_乙方签字:_电话:_电话:_采暖工程施工合同2甲方:乙方:依照中华人民共和国合同法以及有关规定和地方现行劳动法的要求。双方依据包工包料,工程分工负责协作的精神,并担当一切的责任和义务,经甲乙双方充分协商商定合同,并肃穆执行。第一条:工程概况1、工程名称:盐池县综合福利中心采暖管网安装工程2、工程地址:盐池县综合福利中心3、承包方式:包工包料。4、工程期限:本工程自20xx年10月15
5、日至20xx年11月1日完工,工期为15天。5、合同价款:根据实际发生工程量计算,共计捌万叁仟柒佰柒拾贰元整(¥:83772。00元整),详见清单。6、付款方式:乙方进入工地首付工程总价款的70%,工程完工后付20%,剩余10%交工后试用两个月全部付清。7、乙方工人的住宿和生活,自行在施工现场外支配与甲方无关。其次条:工程质量1、甲方依据国家质量验收规范和本工程技术规范的评定标准、对乙方进行技术监督和质量要求、乙方施工中工程没有达到标准的、如造成施工返工、后果自负、并赔偿甲方损失。2、乙方必需根据图纸设计变更、技术规范及甲方和技术人员交底说明为依据、细心组织施工,全部工程质量必需保证合格,否则
6、造成一工损失由乙方担当。第三条:工程平安1、分项工程承包的全部施工人员,若在施工过程中违章操作或马虎大意造成的工伤事故由乙方担当全部责任。2、施工现场必需每天达到清洁,所用小型设备、材料及废料堆放整齐,达到文明施工。第四条:附则1、因履行本合同发生劳动争议,双方均可向劳动仲裁委员会申请仲裁。2、本合同一式两份,双方各执一份。3、本合同未尽事宜,根据国家和自治区有关规定执行。4、本合同自双方签字盖章之日起生效,到工程竣工并结算完毕后失效。甲 方:乙 方:年 月 日采暖工程施工合同3甲方:盐池县综合福利中心乙方:盐池供热公司依照中华人民共和国合同法以及有关规定和地方现行劳动法的要求。双方依据包工包
7、料,工程分工负责协作的精神,并担当一切的责任和义务,经甲乙双方充分协商商定合同,并肃穆执行。第一条:工程概况1、工程名称:盐池县综合福利中心采暖管网安装工程2、工程地址:盐池县综合福利中心3、承包方式:包工包料。4、工程期限:本工程自20xx年10月15日至20xx年11月1日完工,工期为15天。5、合同价款:根据实际发生工程量计算,共计捌万叁仟柒佰柒拾贰元整(¥:83772.00元整),详见清单。6、付款方式:乙方进入工地首付工程总价款的70%,工程完工后付20%,剩余10%交工后试用两个月全部付清。7、乙方工人的住宿和生活,自行在施工现场外支配与甲方无关。其次条:工程质量1、甲方依据国家质
8、量验收规范和本工程技术规范的评定标准、对乙方进行技术监督和质量要求、乙方施工中工程没有达到标准的、如造成施工返工、后果自负、并赔偿甲方损失。2、乙方必需根据图纸设计变更、技术规范及甲方和技术人员交底说明为依据、细心组织施工,全部工程质量必需保证合格,否则造成一工损失由乙方担当。第三条:工程平安1、分项工程承包的全部施工人员,若在施工过程中违章操作或马虎大意造成的工伤事故由乙方担当全部责任。2、施工现场必需每天达到清洁,所用小型设备、材料及废料堆放整齐,达到文明施工。第四条:附则1、因履行本合同发生劳动争议,双方均可向劳动仲裁委员会申请仲裁。2、本合同一式两份,双方各执一份。3、本合同未尽事宜,根据国家和自治区有关规定执行。4、本合同自双方签字盖章之日起生效,到工程竣工并结算完毕后失效。甲 方:盐池县综合福利中心乙 方:盐池供热公司年 月 日本文来源:网络收集与整理,如有侵权,请联系作者删除,谢谢!第1页 共1页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页