《水泥搅拌桩工程合同新》由会员分享，可在线阅读，更多相关《水泥搅拌桩工程合同新（154页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、有关水泥搅拌桩工程合同新有关水泥搅拌桩工程合同新甲方：_乙方：_根据甲乙双方充分协商，甲方同意乙方参加_工程施工。为明确双方权利义务，共同努力保证施工安全、工程质量及工期，特签订本合同，共同遵守。一、工程承包范围及内容二、双方责任甲方：1乙方进场前，做好场地的三通一平。2桩位的放验线，施工材料的到位。3派驻工地代表，协商解决施工过程中的问题，并协调与第三方的关系。4协助乙方解决进退场时的运输及吊装。5协助解决施工人员住宿及完工后的机械堆放。6负责清除地面及地下障碍物。7负责办理暂住手续，并支付相关费用。乙方：1根据施工要求，保质、保量、按期完成项目。2做好施工原始记录。3按照甲方的进度计划施工
2、，服从驻地代表的管理。4严格把好质量关，如因乙方施工原因造成工程质量不合格，乙方必须返工，费用自理。若乙方质量达到要求，而其它机组没有达到质量要求，甲方不得扣工程款。5严格按照操作规程进行施工作业，确保施工安全，如发生事故，乙方自负并解决，与甲方无关。三、质量标准按照现行有关规范要求及施工设计图纸施工。四、综合单价_。五、付款及结算方式_。本合同一式_份，甲乙双方各执_份。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_代表（签字）：_代表（签字）：_年_月_日_年_月_日相关推荐施工合同：水泥搅拌桩工程合同甲方：_乙方：_根据甲乙双方充分协商，甲方同意乙方参加_工程施工。为明确双方权利义务，共同努力保证施工
3、安全、工程质量及工期，特签订本合同，共同遵守。一、工程承包范围及内容二、双方责任甲方：1乙方进场前，做好场地的三通一平。2桩位的放验线，施工材料的到位。3派驻工地代表，协商解决施工过程中的问题，并协调与第三方的关系。4协助乙方解决进退场时的运输及吊装。5协助解决施工人员住宿及完工后的机械堆放。6负责清除地面及地下障碍物。7负责办理暂住手续，并支付相关费用。乙方：1根据施工要求，保质、保量、按期完成项目。2做好施工原始记录。3按照甲方的进度计划施工，服从驻地代表的管理。4严格把好质量关，如因乙方施工原因造成工程质量不合格，乙方必须返工，费用自理。若乙方质量达到要求，而其它机组没有达到质量要求，甲
4、方不得扣工程款。5严格按照操作规程进行施工作业，确保施工安全，如发生事故，乙方自负并解决，与甲方无关。三、质量标准按照现行有关规范要求及施工设计图纸施工。四、综合单价_。五、付款及结算方式_。本合同一式_份，甲乙双方各执_份。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_代表（签字）：_代表（签字）：_年_月_日_年_月_日水泥搅拌桩工程合同_合同范本甲方：_乙方：_根据甲乙双方充分协商，甲方同意乙方参加_工程施工。为明确双方权利义务，共同努力保证施工安全、工程质量及工期，特签订本合同，共同遵守。一、工程承包范围及内容_二 双方责任甲方：1乙方进场前，做好场地的三通一平。2桩位的放验线，施工材料的到位。3派
5、驻工地代表，协商解决施工过程中的问题，并协调与第三方的关系。4协助乙方解决进退场时的运输及吊装。5协助解决施工人员住宿及完工后的机械堆放。6负责清除地面及地下障碍物。7负责办理暂住手续，并支付相关费用。乙方：1根据施工要求，保质、保量、按期完成项目。2做好施工原始记录。3按照甲方的进度计划施工，服从驻地代表的管理。4严格把好质量关，如因乙方施工原因造成工程质量不合格，乙方必须返工，费用自理。若乙方质量达到要求， 而其它机组没有达到质量要求，甲方不得扣工程款。5严格按照操作规程进行施工作业，确保施工安全，如发生事故，乙方自负并解决，与甲方无关。三、质量标准按照现行有关规范要求及施工设计图纸施工。
6、四、综合单价_五、付款及结算方式本合同具有同等法律效应，自签订之日起生效，至工程款项结清之日止自然失效。本合同一式_份，甲乙双方各执_份。甲方：_ 乙方：_代表：_ 代表：_签订日期：_ 签订日期：_有关水利建设工程施工合同范本有关水利建设工程施工合同范本发包方（简称甲方）：承包方（简称乙方）：风险提示：发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完
7、毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。本着团结协作、紧密配合、分工负责的原则，按照中华人民共和国合同法和建筑合同承包条例的规定：结合工程具体情况，经双方充分协商达成如下协议。一、工程名称：二、工程地点：三、承包项目及主要工程量：四、承包方式：包工包料。风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程
8、接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。五、开工时间：_年_月_日；竣工时间：_年_月_日。六、工程价款：_万元。七、工程质量保证金：合同签订后，乙方向甲方缴纳工程总投资的10%，即85.067万元作为质量保证金，待竣工验收一年后如数退还乙方。工程差额保证金：合同签订后，乙方向甲方缴纳20万元作为工程差额保证金，方可进行施工，待乙方进场30天后如数退还乙方。八、工程付款办法：合同签订之日起20个工作日内乙方组织工作人员、机械设备进场，甲方支付给乙方工程总价的10%即85.067万元作为进场款，正式开工后每月按
9、乙方所报工程月进度经核定后支付工程量的60%，工程竣工验收后，除按规定扣留工程总价10%即_万元，作为工程保修金（考验期一年）外剩余部分付给乙方，保修金待质量考验期满后付清给乙方。九、设计资料提供：合同签订后由甲方提供施工图纸二份；（包括配套说明和有关技术资料）。十、施工中甲方职责：1、负责建设期内协调土地占用、青苗、树木赔偿等以及其他需甲方协调的事宜。2、施工前向乙方进行技术和图纸交底及有关地址和地下埋设、设施资料的交待。3、_工程管理（集团）有限公司配合乙方进行施工质量监督管理、技术指导、办理现场签证。4、工程竣工后，指导施工方编制工程竣工资料、组织竣工验收工程。5、甲方不按合同约定完成以
10、上工作造成延误，承担由此造成的经济支出，赔偿乙方有关损失，工期相应顺延。6、因甲方提供的材料不到位而造成的工期延误，甲方应赔偿乙方的误工损失，工期相应顺延。十一、施工中乙方职责：1、严格按设计图纸施工，重要工序及隐蔽工程完工后，需经甲方验证后方可进行下道工序施工。2、在施工过程中，须接受甲方的质量管理监督，听从甲方的合理化建议。3、施工所用各种建筑材料及设备等，须符合有关规范要求，并征得甲方认可，方能使用。风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新
11、采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。十二、材料供应办法：商品混凝土由甲方提供，其它材料乙方自行组织。十三、工程质量：风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工
12、期。1、乙方工程必须按甲方提供的设计图纸、施工技术要求以及有关技术规范进行施工。2、甲方施工技术负责人有权对施工质量进行监督、检查，对不合格的部分有权提出返工要求，乙方必须服从。十四、工程设计变更和增减：施工如需进行设计变更和工程数量增减，必须经甲方同意，并将工程量的增减变化计入工程决算，增减量大影响和延误的工期相应顺延。十五、竣工验收工程完工后，由乙方提出验收报告，施工总结和有关资料报请甲方组织验收。十六、竣工决算：竣工报告批准后，乙方按有关规定和协议规定和协议条款提交工程量变化签证、有关质量检验报告、工程结算书及编制说明、施工总结、竣工图纸等，交由甲方审核，并配合甲方作好工程竣工资料整编，
13、报请上级主管部门和审核部门审批，最后以审核部门审核为准。十七、违约的索赔：风险提示：明确违约责任在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。合同签字生效后，任何一方不履行合同，应付给对方违约金，违约金按预计工程总价的5%付给，计人民币_万元，如在施工过程中一方终止合同或违约给对方造成经济损失超过违约金时，违约方还应向对方赔偿超出违约的金额。十八、工程施工安全：乙方在施工过程中，应按有关规定，采取严格的安全防护措施，并承担由于自身措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡、事故概由责任方承担和有关费用。十九、纠纷解决：承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向_人民法院起诉。二十、合同的生效与终止：本合同双方签字盖章后即行生效，工程竣工资料交清，费用结算付清后，除有关保修条款仍然生效外，其余条款自行终止。二十一
