工程造价合同官方版(三篇).doc

上传人:工**** 文档编号:497012686 上传时间:2023-05-19 格式:DOC 页数:14 大小:26KB
返回 下载 相关 举报
工程造价合同官方版(三篇).doc_第1页
第1页 / 共14页
工程造价合同官方版(三篇).doc_第2页
第2页 / 共14页
工程造价合同官方版(三篇).doc_第3页
第3页 / 共14页
工程造价合同官方版(三篇).doc_第4页
第4页 / 共14页
工程造价合同官方版(三篇).doc_第5页
第5页 / 共14页
点击查看更多>>
资源描述

《工程造价合同官方版(三篇).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工程造价合同官方版(三篇).doc(14页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、工程造价合同官方版合同编号:签订时间:签订地点:委托人:(以下简称甲方)受托人:(以下简称乙方)甲、乙双方经友好协商,就甲方委托乙方承担_工程造价结算审计的有关事宜,达成协议如下:一、工程造价结算审计业务范围甲方委托的_工程项目,具体项目以甲方委托的资料为准。二、乙方结算审计人员的资格条件(一)具有良好的职业道德,在以往执业经历中无不良记录。(二)乙方结算审计人员必须为乙方在册人员,不得临时招聘人员。乙方结算审计人员应具备注册造价师或省级二级以上的造价员任职资格,精通造价知识,且从事本专业不少于_年。乙方项目经理:乙方主要审计人员:(三)乙方将企业营业执照、资质以及结算审计人员的资格证书复印件

2、交甲方备案。三、甲方的权利和义务(一)甲方的权利:1、检查乙方结算审计工作的进度安排及落实情况。2、对结算审计人员违反本规定及职业道德的行为进行监督,并对乙方审计人员的工作情况向乙方通报,提出意见要求。3、根据实际情况要求乙方增加或更换审计人员,无需支付任何费用。4、结算审计完成后,甲方对工程总造价或部分单项工程进行复核,如复核审减金额超过乙方审定金额的5%,则甲方不予支付此部分工程结算审计费用,且甲方有权另行委托其他造价咨询机构进行二次结算审计,乙方不得有任何异议并承担甲方二次审计费用。5、乙方违反本合同第二条有关约定时,如甲方在结算审计前发现可单方解除合同;如甲方在结算审计过程中发现可单方

3、解除合同;如甲方在结算审计结束后发现可全额拒付审计费用,已支付部分费用乙方应在接到甲方书面通知起_日内返还,否则按照同期银行贷款利率支付甲方此部分的利息。(二)甲方的义务:1、及时向乙方提供施工合同、招标投标文件及与合同有关的其他资料原件,并对其真实性、完整性负责;2、及时向乙方提供施工图纸、工程地质资料、现场签证资料、设计变更单及其他结算资料,并对其真实性、完整性负责;3、为乙方派驻的审计人员提供食宿、交通、通讯等便利条件,但费用由乙方负责。四、乙方的权利和义务(一)乙方的权利:1、有权要求甲方进行与结算审计工作相关的必要的配合和协调。2、有权对甲方在工程管理工作中存在的问题提出意见或建议。

4、3、有权按合同规定收取审计费用。4、乙方在审核工程结算过程中,若发现竣工图、图纸会审纪要、工程变更、现场签证以及认质认价等资料不齐全(签收资料清单以外)影响审计工作的,或施工方不前来配合核对的,乙方有权书面(需盖公章)通知施工单位在_日之内(自通知之日起计算)将缺失资料补齐或前来核对,所补资料必须是原始资料且必须为原件,并且签章齐全。(二)乙方的义务:1、委派符合本合同第二条规定的,精通工程造价业务且有较高职业道德的审计人员对本工程进行审计。2、审计过程中坚持科学、公正、实事求是的原则,按照国家有关规定实施审计工作。3、自签收委托人移交的结算资料之日起60天内提供该部分结算审计报告。全部单项工

5、程出具审计报告后_天内出具最终审计报告。时间每超一天,支付甲方500元违约金。由于非乙方原因导致的工期延误顺延。4、按照不同施工单位分别进行审计的书面审计报告要求一式六份,且审计报告要求建设单位、施工单位、造价咨询单位签字盖章后方为生效;按照各单项工程出具的书面审计报告要求符合甲方要求,审计报告要求建设单位、施工单位、造价咨询单位签字盖章后方为生效。两种形式的审计报告必须提供相应书面报告同内容电子版各1份。5、乙方有随时向甲方就审计报告内容进行解释的义务。五、结算审计费用结算审计费用=甲方送审额_+乙方审减额_%,若乙方审减额低于:甲方送审额_,则按照审减额支付审计费用。甲方送审额是指针对本项

6、目甲方进行初审后的额度,具体数据以甲方确认为准。六、付款方式_。七、其他约定事项(一)本合同未尽事宜双方协商解决,协商不成依法向合同签订地人民法院起诉。(二)若甲方发现乙方造价人员有明显违背职业道德的审计行为(如吃、拿、卡、要或与施工单位串通损害甲方利益等),甲方有权终止合同,另行选定造价咨询机构。如给甲方造成损失,甲方有权向乙方索赔。(三)本合同一式六份,甲方执四份,乙方执两份。(四)其他:合同履行过程中发生的一切费用由乙方自行解决。八、本合同经双方签字盖章后生效委托人:法定代表人:委托代理人:开户行:账号:税号:受托人:法定代表人:委托代理人:开户行:账号:时间:工程造价合同官方版(二)依

7、照中华人民共和国合同法、建设工程造价咨询合同(示范文本)和国家其他的有关法律、规定,经双方协商一致,签订本合同。委托单位名称(甲方):咨询单位名称(乙方):一、甲方委托乙方为以下项目提供建设工程造价咨询服务:1、项目名称:枫水湾二期枫林园配套工程2、项目地点:北辰区西堤头镇东堤头村商贸城二、乙方同意按照本合同的规定,承担以下议定范围内的建设工程全过程造价咨询服务业务:(一)委托范围:1、项目红线范围内的配套工程结算件的编制及审核工作;2、项目红线范围内的配套工程的签证变更的编制及审核工作;3、项目施工过程中的工程量审核,施工单位月进度产值完成审核。(二)服务期限:_年。自_年_月_日至_年_月

8、_日止,服务期满后如甲方还需要乙方提供咨询服务,其咨询服务费由双方另行增加。三、乙方的义务1、向甲方提供与工程造价咨询业务有关的资料.2、乙方在履行本合同期间,向甲方提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。1)“正常服务”是指双方在合同中约定的工程造价咨询工作;2)“附加服务”是指在“正常服务”以外,经双方书面协议确定的附加服务;3)“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”,但根据合同第七项第一款、第九项第二、四款的规定,乙方应增加的额外工作量。3、在履行合同期间或合同规定期限内,不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。四、甲方的义务1、甲方应负责与本建设工程造价咨询业务有关的

9、第三人的协调,为乙方工作提供外部条件。2、甲方应当在合同签订之日起_日内,免费向乙方提供与本项目咨询业务有关的资料。3、甲方应在_日内对乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。乙方要求第三人提供有关资料时,甲方应负责转达及资料转送。4、甲方应当授权胜任本咨询业务的代表,负责与咨询人联系。五、乙方的权利甲方在委托的建设工程造价咨询业务范围内,授予乙方以下权利:1、乙方在咨询过程中,如甲方提供的资料不明确时可向甲方提出书面报告。2、乙方在咨询过程中,负责对甲方指定第三方范围内的造价内容提出专业指导及相关数据服务。六、甲方的权利1、甲方有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容。2、甲方有权阐述对

10、具体问题的意见和建议。3、当甲方认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责,或与第三人串通给甲方造成经济损失的,甲方有权要求更换咨询专业人员,直至终止合同。七、乙方的责任1、乙方的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非乙方的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期,双方应进一步约定相应延长合同有效期并增加相应费用。2、乙方对甲方或甲方分包的第三方所提出的问题不能及时核对或答复,导致合同不能全部或部分履行的乙方应承担相关责任。八、甲方的责任1、甲方应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务,如有违反则应当承担违约责任,由甲方承担相应责任。2、甲方应在合同签订后及时给乙方提供相关书面材料以保证造价服务

11、的正常进行。3、甲方应按合同约定的付款给予乙方相应比例的付款。九、合同生效、变更与终止1、本合同自双方签字盖章之日起生效。2、由于甲方或第三人的原因使乙方工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间,则乙方应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知甲方。由此增加的工作量视为额外服务,完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长,并得到额外的酬金。3、当事人一方要求变更或解除合同时,则应当在_日前通知对方;因变更或解除合同使一方遭受损失的,就由责任方负责赔偿。4、乙方由于非自身原因暂停或终止执行建设工程造价咨询业务,由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作,应视为额外服务,有权得到额外的时间和

12、酬金。5、变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式,新的协议未达成之前,原合同仍然有效。十、造价咨询业务的酬金(一)本工程乙方按配套工程全过程提供造价咨询服务及计取咨询服务费;(二)枫水湾二期配套工程咨询服务费计取标准:配套工程全过程造价服务费按2.5元/m2计取,合同总价款:_元,大写:_整。(三)咨询服务费的支付方式:1、合同签订后5个工作日内,由甲方一次性支付乙方该单项工程咨询服务费的40%。2、合同范围内配套工程完工后5个工作日内,由甲方一次性支付乙方该单项工程咨询服务费的50%。3、合同范围内配套工程竣工结算完成后5个工作日内,由甲方一次性支付乙方剩余10%咨询服务费。十一、其他1

13、、因建设工程造价咨询业务的需要,乙方在合同约定外的外出考察,经甲方同意,其所需费用由乙方负责。2、乙方如需外聘专家协助,在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由乙方承担;在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经甲方认可其费用由甲方承担。3、未经对方的书面同意,各方均不得转让合同约定的权利和义务。4、除甲方书面同意外,乙方及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。5、乙方不得参与可能与合同规定的与甲方利益相冲突的任何活动。6、未经甲方许可,乙方不得私自与第三方(总包方)对本工程进行合同范围内的沟通商议。十二、合同争议的解决建设工程造价咨询合同在履行过程

14、中发生争议,甲方与乙方应及时协商解决;如未能达成一致,可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的,按下列第1种方式解决:1、提交仲裁委员会仲裁;2、依法向河西区人民法院起诉。十三、本合同一式四份,具有同等法律效力,甲方二份,乙方二份。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日工程造价合同官方版(三)建设方(签章):法人代表(或授权委托人)签署总包方(签章):法人代表(或授权委托人)签署分包方(签章):法人代表(或授权委托人)签署:一、工程造价及工程款支付:人民币_元整,由建设方支付。本工程不设预付款。保留金的5%,待保修期满后14个日

15、历天内支付。二、建设方责任1、负责现场的协调和管理,处理总包方、分包方之间的相关事宜。2、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。三、总包方的工作1、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度)、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。2、负责现场临时水电的统一管理。3、在不妨碍承包人优先使用的前提下,合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。4、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。六、分包方的工作1、负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认,处理解决相关的技术问题。2、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。3、遵守总包方施工现场各项管

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 劳务/用工合同

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号