电力施工合同

《电力施工合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电力施工合同（57页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、亲爱的朋友， 很高兴能在此相遇！ 欢迎您阅读文档电力施工合同， 这篇文档是由我们精心收集整理的新文档。 相信您通过阅 读这篇文档， 一定会有所收获。 假若亲能将此文档收藏或者转发， 将是我们莫大的荣幸，更是我们继续前行的动力。电力施工合同电力施工合同范本现今很多公民的维权意识在不断增强， 我们用到合同的地方 越来越多， 合同是对双方的保障又是一种约束。 拟定合同的注意 事项有许多， 你确定会写吗？以下是我们帮大家整理的电力施工 合同范本，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。电力施工合同范本 1发包人：承包人：依照中华人民共和国合同法 、中华人民共和国建筑法 及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和

2、诚实信用的原 则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。一、工程概况1、工程名称：；2、工程地点：；3、工程范围： ；（详见施工图纸内容） ；4、承包方式：_。5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容） 。二、合同工期及工期延误1、开工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期总天数 天（以实际进场施工之日算起） ；2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之 的违约金，算至验收合格之日；3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：a 发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件；b 发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；c 发包人

3、代表 （或监理工程师） 未按约定提供指令、 批准等， 致使施工不能正常进行；d 设计变更或工程量增加；e 非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时；f 不可抗力；g 其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。4、承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形 式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监 理工程师） 在收到报告后日内予以确认， 逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。三、质量标准工程质量标准：合格、按照钢结构施工质量验收规范验 收。四、合同价款总计合同金额（大写）（人民币），小写Y。五、工程款结算及支付1、主钢构进场之日起日内，发包人向承包人支付工程合同

4、 总价款的的进度款；2、纲结构主体完工之日起日内，发包人向承包人支付工程 合同总价款的的进度款；3、工程全部完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合 同总价款的的进度款； 承包人向发包人开具工程合同总价款的银 行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人；六、施工准备1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化， 完成后由发包人提交给设计院， 承包人协同参与技术交底以便图 纸通过。2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，提供基准测 量点，免费提供施工用水、电；3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周 边及有关部门关系；4、承包人于接到审查合格图纸日内完成主构件的加工并运 抵工

5、地现场5、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工，并 提供主要钢材，彩板的质量保证书；七、安全施工与检查1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按 安全标准组织施工， 并随时接受行业安全检查人员依法实施的监 督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，；发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工， 因发包人原因 导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用；3、如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部 门并通知发包人， 同时按政府有关部门要求处理， 由事故责任方 承担发生的费用； 4、当发包人与承包人对事故责任有

6、争议时， 应按政府有关部门的认定处理。八、工程竣工验收及保修1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式 通知发包人届时验收， 如发包人不能按期参加验收， 须提前通知承包人， 并与承包人另行商定验收日期， 但发包人必须承认承包 人的竣工时间； 发包人推迟验收， 其间所发生的管理费和其他损 失均由发包人承担；2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不 按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格；3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日 起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失， 应由发包人承担；4、工程已基本竣工， 如遇某种材料或设备双方均无法解决，

7、 致使该项工程不能全部按期竣工， 可作减项竣工， 并对已完成工 程进行竣工验收和办理移交手续；5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免 费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。九、现场代表发包人现场代表, 承包人现场代表 , 双方代表的权利义务按本合同约定， 解决工程中所遇问题的协商、 及决 策意见的签证、处理；如一方换人时应提前三天书面通知对方。十、违约责任一方违约时， 除前面条款另有约定外， 违约方支付违约金万元。十一、争议解决双方约定， 在履行合同过程中产生争议时， 双方应及时协商， 协商不成，任何一方应向人民法院起诉。十二、附则本合同未尽事宜， 双方可根据具体情况结

8、合有关规定议定附 则条款，作为本合同之附件， 与本合同具有同等效力； 本合同以 双方签字盖章后生效，一式四份，发包人与承包人各执二份， 具 有同等法律效力。组成本合同的文件包括：1、本合同2、标准、规范及有关技术文件3、图纸4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同共页发包人：承包人：住所：住所：法定代表人：法定代表人:电话：电力施工合同范本 2工程名称：请填写工程名称建设单位：施工单位： 签订时间：签订地点：电力建设工程施工合同条件第一章词语涵义及合同文件 第一条词语涵义电力建设工程施工合同文本，由电力 建设工程施工合同条件 （ 以下简称合同条件 ）

9、 和电力建设 工程施工合同协议条款 （ 以下简称协议条款 ） ，组成，其用 词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：一、发包方 （ 简称甲方 ） ：协议条款约定的具有工程发包 主体资格和支付工程价款能力的当事人。二、甲方驻工地代表 （ 简称甲方代表 ） ：甲方在协议条款 中指定的代表。三、承包方 （ 简称乙方 ） ：协议条款约定的、具有电力 施工企业资质管理办法 规定的工程承包主体资格并被发包方接 受的当事人。四、乙方驻工地代表 （ 简称乙方代表 ） ：乙方在协议条款 中指定的代表人。五、社会监理：受甲方委托、具备电力工程建设监理单位 资质管理办法 规定资格的工程监理单位或人员对工

10、程进行的监 理。六、总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。七、设计单位：甲方委托的具备 电力工程勘察设计单位资 质管理办法规定的相应资质等级的设计单位。八、工程造价管理部门：国务院各有关部门、 各级建设行政 主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。九、工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省 （ 直 辖市、自治区 ） 电力局或其根据电力基本建设工程质量监督暂 行规定设置的电力建设工程质量监督机构。十、工程：协议条款 约定具体内容的电力建设永久工程。 十一、合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费 标准为指导价格， 通过招标投标或甲乙双方协商确定， 用以支付 乙方履约完成

11、工程施工内容的价款总额。十二、经济支出：在施工中发出，经甲方确认后以增加预算 形式支付的合同价款。十三、 费用： 甲方在合同价款之外直接支 付的开支或乙方应负担的开支。十四、工期：甲方双方参照电力建设工程项目工期定额等规 定，在协议条款中约定的合同工期。十五、 开工日期：协议条款 约定的工程开工日期。 十六、 竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。十七、图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准， 乙方 用以施工的所有图纸 （ 包括配套说明和有关资料 ） 。十八、施工现场：经甲方同意、“施工组织设计”或”施工 方案”所确定的用以施工的场地。十九、 书面形式： 根据合同发 生的手写、打字、复印、印

12、刷的各种通知、任命、委托、证书、 签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。二十、不可抗力：因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他 非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、震等对 工程及履约造成损害的自然灾害。二十一、 赔偿金： 责任方弥补对方直接损失和间接损失的费 用，包括停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构配 件积压、倒运的人工费、机械费、管理费等实际费用，以及从这 些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失。二十二、 质量缺陷： 工程不符合国家或行业现行的有关技术 标准、设计文件及合同对质量的要求。二十三、协议条款：结合具体工程， 甲乙

13、双方协商后依法签 订的书面协议。第二条合同文件及解释顺序、合同文件应能互相解释， 互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下： 1. 协议条款 ；2. 合同条件 ；3. 洽商、变更等明确双方合同权利义务的纪要、 协议等文书；4. 招标承包工程的中标通知书、 投标书和招标文件； 5. 工程量清 单或确定工程造价的工程预算书和图纸； 6. 标准、 规范和其他有 关技术资料、技术要求； 7. 构成合同一部分的其他文件。二、当合同文件出现含糊不清或不相一致时， 在不影响工程 进度的情况下，由双方协商解决 （ 实行社会监理的，可先由总监 理工程师作出解释 ） ；双方意见仍不能一致的， 按第 30

14、条约定的 办法解决。第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律一、合同文件使用汉语普通话书写， 双方可根据需要商定使 用少数民族语言译本， 对合同文件的解释、 说明则使用汉语普通 话。二、适用合同文件的法律是国家的法律、法规， 以及电力工 业部规章和约定的其他行业规章、工程所在地地方法规。三、施工应当使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。 国家、电力行业没有相应的标准、规范时，可约定使用其他行业 的或工程所在地地方的标准、规范。甲方应按协议条款约定 的时间和份数向乙方提供约定的标准、规范。四、国内没有相应的标准、规范时，乙方按协议条款约 定的时间和要求提出施工工艺， 经甲方代表批准后执行；

15、 甲方要 求使用国外标准、 规范， 应报请电力行业主管部门批准并负责按 约定提供中文译本。五、购买、翻译和制定标准、规范及提出施工工艺的费用， 均由甲方承担。第四条图纸一、 甲方在开工日期之前按 协议条 款约定的日期和份数 （包括竣工图和现场存放的份数 ） ，向乙方 提供完整的施工图纸， 并保证图纸准确且具有满足施工要求的设 计深度，乙方按协议条款要求做好图纸保密工作。二、甲方不能按第四条第一款约定提供全套图纸， 将不能提 供的图纸名称、 提供期限列入本条款， 并保证满足实施“施工综 合进度计划”的需要。三、甲方对图纸有特殊保密要求的， 乙方采取相应的措施保 密，由甲方承担费用。四、乙方要求增加图纸份数，甲方应按协议条款约定的 时间予以复制、交付，费用由乙方承担。五、乙方未如约收到甲方提供的图纸， 应在 5 天内将所需图 纸或指示的内容、理由、时间及迟误后果通知甲方代表。甲方代 表在乙方提交通知后 2 天内未答复，按第七条第二款约定处理。六、乙方发现甲方提供的图纸不完整、 不准确或设计深度不 能满足施工要求。 应及时通知甲方代表， 酌情按第四条第五款或