《装修施工合同电子版（6篇）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《装修施工合同电子版（6篇）（25页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、装修施工合同电子版甲方：乙方：甲方的计算机信息机房工程及其设备安装工程项目，确定乙方为施工安装单位，根据中华人民共和国合同法，双方本着互惠互利的原则，经多次洽商，达成如下合同：1.1工程概况：本工程主要包括系统计算机机房装修.机房设备的提供安装调试.及其工程。1.2项目名称：1.3承包范围系统工程设计.施工.及设备材料供应。1.4施工地点1.5本合同遵循的技术规格和标准及优先原则：1.6质量合保证乙方须承诺，本工程中所选用的材料及设备均严格按照本合同材料及设备清单中所列出的产地和数量去选项购，并须获得甲方的认可和支持，以确保本工程符合以上标准。第二章甲乙双方的责任2.1甲方的责任：1）负责协调
2、施工现场各工种间的配合。2）负责对工程施工进度及质量进行检查.监督，发现问题及时提出并通知乙方及时纠正.3）向乙方提供满足施工用水，电及相应的办公条件及堆放材料的库房。4）对乙方提供的各种技术文件，资料保密，不以任何形式扩散给第三者。2.2乙方的责任：1）负责本系统工程施工图纸设计。2）负责按合同规定施工，确保工程进度，按照甲施要求完成各项工作。3）负责按照经过甲方审批过的施工设计图和有关规范施工，确保工程质量。4）负责成品交验前的保护，保养。5）做好施工记录.隐蔽工程记录，并汇集施工技术资料。6）负责办理有关手续，并确保系统按期验收使用。7）负责培训甲方使用和管理本系统的技术人员。8）乙方进
3、场施工人员必须服从甲方的统一管理，如违反甲方管理制度，视情节予以处罚直至清退出场。9）做好施工组织管理，保持现场清洁，器材堆放整齐并及时清理现场垃圾，做到文明施工。10）做好现场人员的安全培训工作，现场施工严格遵守甲方及地方安全部门的多项管理制度，乙方发生的一切安全事故均由乙方自行负责。第三章材料及设备3.1材料及设备到达目的地为工地现场。3.2装修材料10天内交货，设备7天交货。本项目施工时间为30个工作日;3.3所有材料均由乙方组织采购，甲方须提供一封闭场所供乙方保管材料使用。3.4材料.设备除甲方另有书面变更要求外，均须按投标报价中所列产品型号.产地进行采购。第四章合同价款合同总价为：计
4、人民币：_元整合同总价包括附件的设备清单所列设备.系统的安装调试及其运保费.税金等所有的相关费用。第五章付款方式5.1合同签定后一周内，甲方需向乙方支付合同总价的30%作为备料款，计人民币_元整。5.2乙方工程施工完毕，验收合格，正常使用后，甲方支付至所有款项90%的竣工款，乙方工程价款计人民币：（以最后决算为实际价格）。剩余10%作为质保金，工程验收_年付清。5.3甲方支付给乙方的工程款项，乙方必须开具有效的正式的工程安装发票，给甲方入帐。第六章工期6.1本合同甲乙双方签定之日起，乙方即开始进行施工准备工作。6.2根据甲方的施工进度安排施工工作。_年_月_日开始施工。6.3乙方的施工计划安排
5、需经甲方书面确认后方可执行;甲方原因造成的停工及工期延误，乙方必须当日向甲方提出书面报告以供审批;甲方须在48小时内予以书面答复，若逾期不予答复，则表示甲方同意乙方的报告。第七章设计变更甲方因变更设计时，应书面通知乙方;乙方按规定需变更时，应由甲方签证，竣工时按工程量增减的签证进行调整和结算，未经甲方代表确认的变更无效，不可作为结算依据。第八章工程验收8.1工程完成后，乙方提交工程竣工报告，七日内由甲.乙双方对工程进行验收。8.2工程验收时，乙方应向甲方提供本系统全套工程设计.施工文件及图纸，并提供全套电子管理文档。8.3按国家和地方当局的相关施工规范，验收规范和标准作为验收依据。8.4甲方需
6、在三日日内验收完毕，并在验收报告单据上签字盖章。8.5若经确定为不合格工程，则乙方应及时修正，并直至工程验收合格。第九章保证及处罚9.1乙方保证本系统中所使用的所有产品免受第三方提出关于侵犯其专利权.商标权或工业设计权的起诉。9.2乙方保证本系统的设计.施工.验收.开通.正常使用。9.3乙方保证按照甲方施工进度安排完成各项工作，如逾期，每天按工程款的0.1%支付违约金。9.4乙方保证在本系统保修内提供4小时快速响应，24小时内现场服务。9.5乙方提供综合布线线路_年质量保证，质保期从工程验收合格后开始计算;网络设备及他_年质量保证，质保期从设备验收合格后开始计算。质保期内，乙方负责设备非人为损
7、坏的免费维修.更换（详见产质保规定），保障产品的正常使用。整个系统乙方提供_年免费维护。9.6凡购买乙方销售的产品设备，自验收合格之日起（一年）内如非人为因素引起的故障，经检验属实可免费更换.维修，但下列情况不属保修范围。1、不正确操作，造成产品损坏：2、自行拆卸，标贴损坏，日期涂改，产品人为损坏，进水，变形，受潮，自然灾害，雷击等。质保期后乙方提供维修服务，修理所需交通费及更换零配件费用由甲方承担。9.7如在接入弱电系统工程中因使用甲方已有的线路与设备而有故障的，由甲方负责。第十章仲裁与诉讼10.1执行合同过程中甲乙双方发生争议的问题，均应通过双方友好协商解决，协商不能解决的争端，提交甲方所
8、在地法院诉讼解决。10.2除另有裁决外，仲裁费与诉讼费由诉讼方承担10.3在仲裁与诉讼期间，除正在仲裁与诉讼部分外，合同其它部分继续执行。第十一章其它本合同附件及乙方投标书与合同正本具有同等法律效力。本合同一式两份，甲乙双方各持壹份;本合同自双方签章双方往来文件，均应以书面形式为准。本合同如有未尽事宜，甲乙双方协商解决，或另订补充条后生效。甲方（公章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日装修施工合同电子版（二）甲方（发包方）：_身份证号码：_乙方（承包方）：_身份证号码：_双方协商，订立本协议，以共同恪守。如下：一、工程项目1、三个房间（两卧室、
9、一客厅，以下简称三个房间）打地角线，包暖气及管线（客厅要对称），房顶四周打石膏线，包三个房间的门、窗;客厅、卧室铺强化木地板;清除所有房间原有涂料，客厅、卧室打腻子，刷立邦漆两次。2、通阳台的门窗处打一吧台，上方根据甲方要求（图纸）做一置物架;阳台东侧打一多用途柜（底下放鞋、上面书柜）、西侧打一吊柜，包阳台、铺磁砖、吊pvc板。3、卫生间、洗脸间、厨房铺磁砖到顶，屋顶吊pvc板;厨房地面铺磁砖，打一灶台。4、房间电源线路根据甲方要求适当调整，客厅门后一多用途柜（底下放鞋，上面挂衣服）。5、未尽细节的之处，由甲方提出方案，商量确定。二、承包方式甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料（乙方需提前
10、通知甲方），乙方负责施工。三、质量标准施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。四、施工期限_年_月_日至_年_月_日，如不能按期完成，每天将处罚金_元。五、工程造价材料由甲方提供，甲方只支付乙方装修人工费_元人民币。六、付款方式工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，三天内一次将装修人工费付清。七、其它问题装修项目的具体要求，由甲方提出，乙方实施。本协议未尽事宜，由双方协商解决。本协议自双方签字之日起生效。八、本协议一式两份，甲、乙方各执一份，具有相同效应。甲方：_ 乙方：_签字（盖章）：_ 签字（盖章）：_年_月_日 _年_月_日装修施工合同电
11、子版（三）委托方（甲方）：承接方（乙方）：工程项目：_。甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同（包括本合同附件和所有补充合同），以便共同遵守。第一条：工程概况1.工程地址：_2.施工内容：_3.委托方式：_。5.工程开工日期：_年_月_日6.工程竣工日期：_年_月_日工程总天数：_天第二条：工程价款工程价款（金额大写）_元第三条：保修期保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为_个月。第四条：违约责任1.合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损
12、失超过违约金的，应进行补偿。2.在保修期内乙方应保证在甲方电话或书面通知其维修起24小时内上门服务，如有违约应按合同总金额5%支付违约金。第五条：争议解决1.本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。2.当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向武昌区人民法院提起诉讼。第六条：合同生效1.本合同双方盖章，签字后生效。2.本合同甲乙双方各执壹份。甲方（业主）：_（签章） 乙方：_（签章）住所地址：_ 企业地址：_邮政编码：_ 邮政编码：_装修施工合同电子版（四）甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）甲、乙双方经协商一致，本着平
13、等、互利、互惠、友好、自愿的原则，遵照合同法及有关法律、法规之规定，就装修承揽合同达成以下约定，供双方共同遵守：一、工程概况1、甲方将德惠超市马边店涂料、油漆房屋装修工作，交由乙方完成，乙方将根据自己专有的技术完成本合同约定内容。2、分项工程单价：1、仿瓷：5.00元每平方米（含材料及人工）。2、乳胶漆：9.00元每平方米（含基层腻子及人工）。3，墙纸粘贴：6.00元每平方米。4、清水漆：15.00元每平方米（喷漆，门及其他道具的线条不另计费）。5、以上单价均按实际着漆面积计算，造型顶按水平投影面积按实计算，不按展开面积计算，不按板材计算。3、工程量：按工程验收的实际工程量计算4、施工工期：合同签订之日起计算工期，总工期为18天。二、付款方式：1、乙方进场7天后由甲方支付所完工程量工程款的60%作为工程前期借支款。2、工程竣工交验合格，甲方向乙方支付合同总价款的95%，剩余5%为工程质保金，质保期为6个月。三、甲方责任1、办理好工程开工的手续，提供工程地质资料和工程施工图。2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保证质量;3、甲方负责工程所需资源，如施工用水、电和库房等工作必备条件，开通施工场地内运输道路，拆除现场内障碍物;4、在乙方确保质量和工期任务完成的前提下，按合同规定付款给乙方，不
