《防火封堵施工合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《防火封堵施工合同（2页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、防火封堵施工合同发包方： （以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）鉴于乙方对本工程的有关情况及工程当地有关规定已经作了 充分的了解，并接受现场现有施工条件及生活区条件，依照中华人 民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、法 规的规定，甲乙双方遵循自愿、公平和诚信原则，经认真协商订立本 合同，双方严格执行。一、工程项目概况1 .工程名称：滨江商务区桃花岛 D地块1#、2#楼；2 .工程地址：桃花岛广泰建设工地；3 .承包范围：完成本工程 1#、2#楼强、弱电井防火封堵工程；二、承包单价、方式及工作内容：1、承包方式：本工程在承包范围内以包工包机械、包进度、工期、 包质量、包返修、包安
2、全、包文明施工、包工程验收质量达到国家验 收规范及甲方验收合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品在内的 形式由乙方承包。2、承包单价：洞口尺寸约1200*250mm ,单价为 180元/处;洞口尺寸约0.5*0.25mm , 0.7*0.25mm ,单价为 80 元/处;（包人工、机 械，不包材料）。工程量以实际完成的封堵洞口数量为准！三、工期要求：本工程工期要求30 天完成四、付款方式：施工全部完成后支付 50 %,剩余的经验收合格后，各方 面都符合甲方要求后支付 50 %。五、合同有效期本合同一式贰份，甲方执一份，乙方执一份。本合同自双方代 表签字并加盖公章（或代表人按手印）之日起生效，完成约定的全部 内容、结清工程价款、质保期满并在乙方充分履行保修义务后终止； 六、解决合同纠纷的方式本合同履行过程中如发生纠纷，双方应友好协商解决，协商不 成的，可采用以下第 种方式：（1）向仲裁委员会提请仲裁，（2） 甲方所在地人民法院提起诉讼，（3）向工地所在地的人民法院提起 诉讼。甲方：甲方代表签字：日 期：乙方：乙方代表签字：日 期:
