建设工程协议补充协议

《建设工程协议补充协议》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程协议补充协议（8页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、建设工程协议补充协议 篇一：施工协议变更补充协议书(样本)施工协议变更补充协议书发包方： （甲方）承包方： （乙方）依据中国协议法及相关法律法规，甲乙双方依据叠翠苑6#楼的实际情况遵照平等、自愿、互利、诚信的标准，经双方协商并依据叠翠苑6#楼项目中标协议第条“本协议如有补充和变更以补充和变更协议为准”的约定签订本变更补充协议。除本协议书外其他协议、协议和本协议不一致的均以本协议书为准（对本协议另外签署的补充协议除外）。一、 工程建设地址：嵩县城关镇西关村二、 工程概况：工程名称：叠翠苑6#楼建筑面积：建筑面积暂定为26518（含地下室面积）机构类型：框剪结构，地上二十四层，地下一层为地下室三、

2、 工程承建范围：1. 施工内容：施工图纸所含的建筑、结构、给排水、电气（含弱电埋管）、消防等全部工作。2. 施工范围：上下水、电至外墙散水外一米。四、 工程承包方法：包工包料1. 本工程建安工程造价采取单位面积包干价，即1290元/（此价格含文明施工增加费、二次运输费和其它取费及税金，不含社保金，社保金由甲方交纳）工程造价暂定为人民币34208220元。2. 本工程建筑面积以实际完工面积为准。建筑面积的计算以国家标准GB/T50353-2021为准.3. 本工程预算材料价格因甲方预算价和市场存在差距，甲方应按市场价补足差价。4. 本工程建安造价为包干价，在施工期间如出现材料价格波动，主、辅材以

3、签约当月洛阳市嵩县造价管理处公布的信息价为准，超出5%能够调整。5. 施工过程中出现的设计变更增减即现场签证按08定额以实结算。人工费调整按53元/工日。6. 单位面积建安造价中不含以下项目：住户内的厨、卫、卧室的木门； 电梯及电梯安装、调试； 弱电调试及中央空调的安装调试； 煤气及煤气安装、调试； 卫生洁具； 景观照明； 以上各项乙方应负责工程前期的部分辅助工程及暗配管（包含 穿铁丝、线盒、钢套管、预留洞）等。7. 基中部分主辅材料的要求以下；钢材：安钢、邯钢及济钢大中型企业产品； 水泥：大厂旋窑水泥；防盗门：盼盼或是星高及同档次的防火防盗门； 电料管材：管材、电线、开关、插座等用大厂符合国

4、家标准产品（乙方提供品牌甲方、监理现场认定后方可使用）；门窗规格按图纸要求，质量按国家标准，塑钢材料采取金鹏、中财、海螺等同档次品牌，五金配件及不能低于新乡三力牌标准选择使用而且按图施工；以上主辅材料和其实材料，必需三证齐全，进场使用前由甲方认定、乙方和监理方共同考察认可并经检验复试合格后，方可进场使用。五、 双方约定：1. 乙方应确保按时支付民工工资，若因乙方不按时支付民工工资造成的民工堵门、上访等给甲方造成不良影响，每发生一次乙方向甲方支付违约金五万元，且甲方有权解除本协议，因甲方原因造成意外，一切损失由甲方负担。2. 该工程乙方不得转包。如甲方发觉乙方私自转包，甲方有权终止本协议，乙方无

5、条件退出施工现场并负担相关的法律和经济责任。六、 施工准备：施工用水、电装表计量，表由甲方安装乙方按所装计量表直接向甲方缴费。如乙方未立即缴费，由此造成的后果，由乙方自行负责。七、 工程工期：1、 本工程开工日期（按甲方正式书面通知之日起计算）为2021年5月10日。完工验收，交付使用（即交钥匙）的日期为2021年5月31日。工期为750天。除不可抗拒的自然灾难及不可预见原因外，完工日期为有效日期。工期顺延需甲方、监理方文字确定后方可生效。2、 若因四方原因所造成停工，四方应赔偿乙方施工现场的损失和所交工程确保金的利息。3、 工期奖罚措施：每提延一天，甲方按0.15万元/天为奖惩支付，累计提延

6、30天甲方根据0.3万元/天作为奖惩支付。八、 双方附加条件及责任；1. 甲方应确保工程正常开式和工程施工，本协议双方签字后本协议由甲乙双方保管，本协议签字起10日内，甲方确保乙方进场施工。2. 工程开工后：a、乙方不得停工，四方原因造成的停工，四方应补给乙方对应的经济损失。b、甲方如遇资金问题不能按期支付乙方工程款，未结部分按甲方向乙方借款处理，由甲方支付该款的20%计算。九、 工程款支付：乙方应垫资至一层封顶，甲方应在一星期内付给乙方总造价的20%，以后每六层为壹个节点，每个节点付总造价的10%，最终一次主休封顶付造价的20%，主体封顶后付至总造价的70%。砌体完工粉刷工进场再付总造价的2

7、0%，全部完工达成交工条件付至总造价的97%，留3%质保金按国家标准实施壹年到期退还乙方。十、工程质量标准：1.争取创市优质结构工程，必需达成合格标准。2.完工验收，若出现工程质量不合格，乙方必需无条件返工（返工造成的经济损失由乙方全部负担）直至达成工程合格。十一、安全文明施工目标：安全目标杜绝伤亡事故及争创市安全文明工地，严格根据颁布建筑工程安全施工规范组织施工，杜绝死亡事故，如发生安全事故由乙方负担全部责任。甲方不负担任何责任。十二、资质等级：本工程总承包施工企业必需具有房屋建筑专业二级及二级以上资质。 十三、本协议未尽事项可由双方协商处理。十四、本协议一式捌分，协议生效后甲乙双方各持肆份

8、。发包人： 承包人：法定代表（签字）： 法定代表（签字）：年 月 日 年 月 日篇二：建筑工程施工补充协议补 充 协 议发包人： 承包人：根据中国协议法、中国建筑法和其它相关法律、行政法规、文件及原施工协议，遵照平等、自愿、公平和老实信用的标准，双方就本建设工程施工协议外相关补充施工内容相关事项协商一致，签订本补充协议。一、 工程概况工程名称： 工程内容：二、 工期及质量增加工作内容在施工计划进度关键线路上的监理签证对应顺延总工期，不影响工期的不顺延工期。工程质量必需达成合格标准。三、 工程价款补充施工内容工程价款为 万元整（其中：泵房：万元、危险品库房：万元、高低压变配电房（开闭所）： 万元

9、、挡土墙： 万元）。以财政审核造价为结算价。补充施工内容工程价款确实定。补充工程内容结算价一律套用当地现行相关定额及对应取费标准和安全文明施工方法费率确定，主材价格按施工期间当地公布的信息价，结合监理、发包方签证进行调整。四、 其它补充工程施工过程中包括的相关问题一律按原施工协议约定实施。本补充协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份，经双方签字盖章后生效。补充协议签订时间：年 月 日发包方（章）：承包方（章）：法定代表人： 法定代表人：年 月 日年月 日篇三：工程量增加补充协议xx镇xx村xx南、北路道路绿化工程工程量增加补充协议建设单位：xx市xx镇xx村民委员会（甲方）施工单位：xx建设管理股份

10、有限企业xx分企业（乙方）xx镇xx村xx南、北路道路绿化工程由xx建设管理股份有限企业xx分企业承建，依据建设单位要求增加了工程量。双方遵照“平等、自愿、公平、诚信”的标准，协商一致，签订以下补充条款。以上增加工程量概算金额：元 2. 工期要求：按原来协议工期不更改3. 承包方法、双方权力责任同原协议4. 工程款支付、结算措施和其它条款同原协议5. 在协议实施中，若发生争议，双方协商处理，达不成共识时由中山市人民法院裁决。6. 本协议一式2份，甲方一份，乙方一份。7. 本协议经双方签署后和原协议含有相同法律效力。建设单位：（公章）施工单位：（公章）责任人：责任人：签订日期：2021年12月6

11、日工程量增加补充协议建设单位： （甲方） 施工单位： （乙方）xx镇xx村xx南、北路道路绿化工程由xx建设管理股份有限企业xx分企业承建，依据建设单位要求增加了工程量。双方遵照“平等、自愿、公平、诚信”的标准，协商一致，签订以下补充条款。以上增加工程量概算金额： 元 二)工期要求：按原来协议工期不更改三)承包方法、双方权力责任同原协议四)工程款支付、结算措施和其它条款同原协议六)在协议实施中，若发生争议，双方协商处理，达不成共识时由中山市人民法院裁决。七)本协议一式2份，甲方一份，乙方一份。 八)本协议经双方签署后和原协议含有相同法律效力。建设单位：（公章）施工单位：（公章）责任人：责任人：签订日期：2021年12月6日