《热门房屋装修合同范文锦集7篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《热门房屋装修合同范文锦集7篇（34页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、热门房屋装修协议范文锦集7篇 房屋装修协议 篇1 发包方(简称甲方)：_ 承包方(简称乙方)：_ 甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护双方正当权益，结合本工程详细情况，双方达成以下协议条款，供双方共同恪守：一、工程概况：1、装饰施工地点：2、住房结构：房型房厅厨 卫，施工面积平方米。3、装饰施工内容：详见附件一装饰施工内容表。4、承包方式：(包工包料、清包工、部分承包)。5、工期：自 年月日开工，至 年月日完工。二、工程价款及结算约定：1、工程总价款：￥：元，大写(人民币)：（详见本协议装修工程报价单）。2、工程款付款方式按以下方式支付：(1)第一期：对预算设计认可订立协议
2、之日，甲方向乙方支付5000元作为订金（该金额将在第二期工程款中进行抵扣）；(2)第二期：协议签定后，在开工前支付工程总造价 50 %（即￥：元）；(3)第三期：施工过程中工期进度过半时支付工程总造价 40 %（即￥： 元）；(4)第四期：完工验收合格后三日内支付工程总造价剩下 10 %（即￥： 元）。三、双方责任：A、甲方责任：1、甲方应在开工前一天，向乙方进行现场交底。向乙方提供施工所需用水、电等必备条件，并说明使用注意事项。2、做好施工中因暂时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等协调工作。3、如确实需要拆改原建筑结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理对应审批手续，并负
3、担关于费用。4、依照乙方提供需求按时提供自购材料，甲方自购材料由甲方自行负责将该装修材料搬运到施工场地内。5、去除装修场地内影响到乙方施工障碍物。B、乙方责任：1、参加甲方组织施工设计方案现场交底，并负责向详细施工人员传达甲方设计方案和施工效果。2、乙方指派为乙方驻工地责任人，全权负责协议推行。3、乙方在装修期间全程负担现场管理装修施工质量和施工人员等职责，对此次装修工程质量、工期及施工现场安全负担全部责任。4、工程完工未移交甲方之前，负责对现场一切设施和工程成品进行保护。5、乙方责任人负责组织装修人员参加本协议定义装修工程，负责施工人员人身安全。单项工程施工过程中，未经甲方许可，乙方不得私自
4、更换施工人员；如甲方对乙方装修人员施工水平存在疑议，乙方应无条件更换。四、关于材料供给约定：1、甲方提供材料：甲方负责采购供给材料、设备，应符合设计要求合格产品，并应按时供给到现场，并与乙方办理交接手续。乙方如发觉甲方提供材料、设备有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用，由此造成工程损失和工期延误，责任由甲方负担。甲方供给材料按时抵达现场后，经甲乙双方共同验收，由乙方负责保管并组织施工，因为保管不妥或施工工艺不妥造成材料损失，由乙方负责赔偿。2、甲方采购供给装饰材料、设备，均应用于本协议要求住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此要求，按挪用材料、设备价款双倍赔偿
5、给甲方。3、乙方提供施工工具；乙方提供材料：见附件二装饰用料单。乙方应严格按照附件二装饰用料单中要求品牌、规格、型号等内容和设计施工要求供给材料、设备；未指定品牌材料应达成国家、行业要求质量标准；如不符合设计、施工要求，或者质量、规格有差异，应禁止使用。如已经使用，对工程造成损失由乙方负责。4、乙方承包全部材料应由乙方自行搬运入户。5、为确保工程正常进行，乙方必须最少提前七天书面向甲方提出下一工序需要购置材料清单，并同时提供所需材料损耗数量，方便甲方按计划进行采购材料。甲方应按清单内容及时采购相关材料并提供给乙方，方便乙方正常进行施工。五、关于工程质量及验收约定：1、本工程执行中华人民共和国建
6、设部（20XX）110号文住宅室内装饰装修管理方法和家装行业施工规范、质量评定验收标准。2、本工程由乙方提供设计施工方案。乙方负责按要求施工规范工艺进行施工。3、若因甲方提供材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方负担，对应工期进行顺延。4、若因乙方原因造成质量事故，其返工费和材料损失由乙方负担，工期不变。本工地在施工期间和保修期间内如因施工质量问题所引发周围邻居财产损失，由乙方负责修复及赔偿；5、在施工过程中，甲方提出设计修改意见或者增减工程项目，必须提前与乙方联络，经甲乙双方确认签字施工图与报价单后，方能进行该项目标施工。由此影响完工日期，甲、乙双方另行约定。6、若部分工序由甲
7、方材料供给厂家无偿安装或由甲方安排其余单位安装，甲方应事先安排时间并通知乙方，乙方应给予配合，并防止造成整体工期延误。7、工程验收：甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程检验与验收手续。工程每一节点，乙方应提前两天通知甲方进行验收。8、工程完工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知三天内组织验收，假如甲方在要求时间内不能组织验收，须及时通知乙方，另定验收日期。9、工程保修期从完工验收确认之日起算。对完工验收后由乙方安装隐蔽工程（水、电）保修期为十年（注明：若水、电工程属于改位工程，则此工地原已安装好水电工程不属于乙方保修范围内）。10、保修期内，因为乙方施工不妥和乙方提供材料质量不合格造
8、成质量问题，乙方应无条件地进行维修，并负担对应材料费用。因上述原因给甲方造成损失，乙方应负担对应赔偿责任；保修期内如属甲方使用不妥造成损坏，直至不能正常使用，乙方可酌情收费对相关部件进行维修或者更换。保修期结束后，乙方负责长久为甲方提供维修服务，直至甲方重新进行该房屋装修工程。六、关于安全生产和防火约定：1、甲方提供施工要求应同乙方协商，施工场地应符合防火、防事故要求，主要包含电气线路、煤气管道、自来水和其它管道通畅、合格。乙方在施工中应采取必要安全防护和消防方法，保障作业人员及相邻居民安全，恪守物业管理部门装修指南，预防相邻居民住房管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。不然，乙方应负责
9、修复和赔偿。2、施工中凡包括改变房屋结构、拆、改承重墙、加大楼（地）面荷载等方面施工，乙方应提前准备相关施工方案并通知甲方，由甲方向物业管理部门提出协商，经确认后再施工。3、乙方应注意煤气使用安全，确保登高施工安全保障等各类安全保障，并提醒施工工程人员注意安全，产生任何事故责任完全由乙方负责。七、违约责任：1、因为甲方原因造成延期开工或中途停工，除顺延工期外，甲方应赔偿乙方因停工、窝工所造成损失，每停工或窝工一天，甲方应支付乙方 100 元；若甲方未按协议约定时间付款，每逾期一天，按该期应付款金额0.5 %支付违约金，余下工期顺延。2、因为乙方原因造成逾期完工，每逾期一天，乙方应向甲方支付10
10、0元违约金；逾期三十天仍未能完工，甲方有权单方解除协议，乙方应按照协议总金额 10 %向甲方支付违约金。3、甲方未办理关于手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生损失或事故（包含罚款）由甲方负责并负担责任。4、乙方私自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生损失或事故（包含罚款），由乙方负责并负担责任。5、工程未办理验收、结算手续，甲方提前使用或私自动用工程，由此造成无法验收或者损失，相关责任由甲方负担。6、工程关键节点未办理验收，乙方提前进行下一阶段工程施工，由此造成损失，由乙方负责。7、乙方未按照附件二装饰用料单中要求品牌、规格、型号等内容和设计施工要求供给材料、
11、设备，如所以给甲方造成损失，乙方应负担全部赔偿责任。八、纠纷处理方式：双方如对协议执行发生争议，应经过友好协商处理，如协商无效，能够提交装修房屋所在地人民法院诉讼处理。九、协议变更和解除：1、协议经双方签字生效后，双方必须严格恪守，任何一方如需变更协议内容，应经双方协商一致后，重新订立补充条款。2、施工过程中任何一方提出终止协议，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，并订立终止协议协议后，才能解除本协议。3、如因为乙方施工出现质量问题，甲方有权提出中止装修，并与乙方协商共同处理。如协商不成甲方能够提出终止协议。十、其它事项：1、工程开工前，甲方应将房屋外门钥匙(一把)交由乙方施工责
12、任人保管，工程完工验收时，甲方负责提供新锁（一套），由乙方当场负责安装调试合格并交付给甲方。2、本协议订立后，本工程乙方不得再进行转包。3、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字（盖章）之日起生效，并具备同等法律效力。4、双方签认装饰工程报价单、施工图以及经双方协商达成一致其它详细问题协议，作为协议附件，与本协议具备同等法律效力。附件一：装饰施工内容表附件二：装饰用料单附件三：甲乙双方身份证复印件各一份本协议订立地点：甲方(签章)： 乙方(签章)：联络电话：年 月 日 年 月 日联络电话： 房屋装修协议 篇2 甲 方 （业主）：乙 方 （装饰企业）：甲、乙双方依照中华人民共和国建筑法、
13、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修方法,经协商一致,对 普通住宅装修工程订立工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容乙方应在质量保修期内,按照关于法律、法规、规章管理要求和双方约定,负担本装修工程质量保修责任。质量保修范围包含主体结构工程、屋面防水工程、有防水、防渗漏要求卫生间、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定其余项目。详细保修内容，双方约定以下：按中华人民共和国建设工程质量管理条例第279号令执行。二、质量保修期双方依照建设工程质量管理条例及关于要求，约定本工程质量保修以下：1.屋面防水工程、有防水要求卫生间、房间和外墙面防渗漏为 年；2.装修工程为3.电气管
14、线、给排水管道、电器等设备安装工程为年；4.其余项目保修期限约定以下：保修期为工程完工证书发出/实际完工日期后12个月。三、保修程序1.保修期自工程完工验收合格（以甲方出具书面文件为准）后起算满1年。2. 为本工程保修责任人。乙方指定工程保修责任人联络电话应随时保持通畅，如保修责任人或联络电话发生变动，乙方应及时以书面形式通知甲方，关于变更在甲方收到乙方通知之日正式生效。3.乙方现场维修响应时间为二十四小时，以甲方书面传真通知或电话通知时起算。若发生紧急抢修事故，乙方接到甲方通知后，则应立刻抵达事故现场抢修。4.经甲方组织验收合格，质量保修问题方视为处理妥当。如经验收不合格，甲方有权另聘其余施工单位进行维修，所以而发生相关费用，均由甲方和甲方另行委托施工单位按市场行情价进行结算，甲方从乙方预留质量保修金中抵扣，不足部分乙方另行支付。四、保修金细则1.本工程双方约定乙方将工程尾款人民币2.自质量保修期开始计算之日起满1年乙方无违约，甲方应将预留保修金全额无息返还乙方。3.甲方在保修期限满后将预留保修金返还乙方前，甲方双方应共同对该工程质量进行全方面回访，在确定无质量缺点后甲方才将保修金返还。4.甲方在返还保修金时，有权将应由乙方负担但已由甲方垫付款项从中直接给予抵扣，如保修金余额不足以抵扣，乙
