《工程项目内部承包协议范本最新》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程项目内部承包协议范本最新（12页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、下载后自由修改工程项目内部承包协议合同协议CONTRACTTEMPLATE专业人员精心编制，内容完整清晰可直接套用工程项目内部承包协议范本最新甲方（发包人）：住所：法定代表人：乙方（承包人）：住所：法定代表人：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它相关法律、行政法规，为进一步明确内部承包经营责任，经甲、乙双方商定，并结合工程具体情况，对乙方各项技术经济指标、承包经营责任等事项达成如下协议：第一条、工程概况1、建设单位：工程名称：工程地点：建筑面积：结构形式：承包范围：承包方式：工程期限：（1）计划开工日期年月日，（2）计划完工日期年月日，总共日历天。2、质量等级：3、合同价款：暂
2、定总价：元，建筑面积以最终房管局实测面积为准。第二条、合同文件选用标准和选用法规1、适用标准：2、适用法规：第三条、甲方职责1、协助乙方的施工，保证工程交付给乙方时是符合施工条件的；3、负责工程质量检查监督；抓好分部分项工程的验收签证，督促施工技术人员搞好工程技术资料的收集、整理、归档工作；4、在承包施工期间内，乙方因施工管理不善或发生严重失误，造成重大经营损失，明显不能完成承包指标，甲方有权中止本合同，并视具体情况对责任人进行查处，并要求乙方无条件退场，直至追究法律责任；5、在乙方遇到困难时，有义务与有关部门协调，帮助解决实际问题，以便乙方顺利进行施工生产；6、水电安装由甲方所属建筑公司指定
3、分包；8、按时支付工程款，不得无故拖欠工程款。第四条、乙方职责1、必须严格履本合同和总承包合同规定的相应条款；2、必须按照本施工合同协议条款完成施工任务，服从甲方的统一管理，统一调度，统一指挥；3、负责劳动组织安排，合理组合，提高工效；4、负责日常安全防范措施的落实，严格按安全操作规程组织施工，并配合专职安全员，接受甲方及上级安全管理部门的管理，杜绝事故的发生。因乙方原因造成的一切安全责任均由乙方承担。5、确保工程质量，按照规范要求，确保工程质量达到甲方与施工企业签订的合同条款要求，发生质量事故及拖延工期，建设单位及公司的处罚均由乙方负责。6、坚持文明施工，保持施工现场文明整洁。7、做好工程的
4、回访保修工作，因乙方质量原因，乙方必须在规定时间内做好维修工作，如乙方延误维修时间，甲方有权另行安排，费用由乙方承担。第五条、付款方式1、本工程预算款为：；扣回工程预付款的方式为：。2、工程款按方式支付，具体为：1）本工程无预付款；（2）按每月完成工程量统计报表，经监理、甲方审核确认后，支付合格已完工工程款的%；（3）总工程款的%作为质量保证金，若无质量问题及其它违约情形，工程竣工后支付给乙方。相反，如存在质量问题及出现其它违约情形，甲方有权直接扣付乙方质保金，如给甲方造成的损失超过质保金数额，乙方对超出部分仍应予赔偿。第六条、安全管理1、工程项目的安全管理人员根据乙方提名由甲方委派，乙方在组
5、织施工过程中，必须根据甲方的内部规章制度建立健全项目安全生产保证体系，建立和实施安全生产责任制，确保必须的安全设施投入、购置必备的劳动保护用品、安全设备及配套设施，消除事故隐患，完全满足安全生产的需要；2特种作业人员包括机械工、电工等必须持证上岗，严格执行有关安全技术操作规程，确保安全施工。施工现场使用的施工机械、机具和电气设备状况良好、能安全运行；3、施工现场除应设置安全宣传标语牌外，危险地点必须悬挂安全标志、警示牌等，确保施工人员、过往行人、周边住户的人身及财产安全；4、乙方不得违反操作规程施工，严禁违章作业，严禁野蛮施工。如发生安全事故，产生的法律责任和发生的一切费用，均由乙方承担。给甲
6、方声誉造成影响的，应当赔偿甲方损失。第七条、质量保修1、乙方在质量保修期内，按照有关法律法规、规章的管理规定，承担本工程质量保修责任，若委托甲方处理，所需费用由乙方承担；2、乙方承诺依照甲方与建设单位签订的建设工程施工合同中约定的质量保修期承担保修责任。质量保修期自工程竣工验收合格并交付建设单位之日起计算；3、质量保修责任，属于保修内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起日内组织保修。乙方未在约定期限内组织保修的，甲方可以指派他人维修，费用在质量保证金中扣除；4、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；5、 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照房屋建筑工程质量保修办
7、法的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施;由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修；6、质量保修完成后，由建设单位和甲方组织验收。7、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担，因乙方施工原因造成的质量问题，乙方不得收取任何费用。第八条、工程转包与再分包乙方不得将本合同所涉及的全部工程项目或劳务作业转包或部分再分包给他人。第九条、合同解除1、乙方有下列情形的，甲方有权解除合同：（ 1）没按设计规范要求施工，监理下发整改通知达次的；（ 2）延期十天没有进场施工，或拖延工期达施工进度计划同期期限%的;（ 3）发生重大工伤事故，或发生工伤事故后不及时处理影响工程进
8、度或受害人向甲方主张权利的；（ 4）拖欠材料、人工费用不及时处理，致使相关人员向甲方主张权利的。2、 甲方没有按合同要求拨付工程款达应拨付工程款数额%以上的，乙方有权解除合同。3、 乙方应在甲方解除合同日内清场，每逾期一天，乙方自愿按总工程价款的%作为违约金支付给甲方。第十条、违约责任甲、乙双方本着诚实信用的原则履行本协议，任何一方违反上述条款，致使本合同不能履行或者履行瑕疵的，都应承担相应的违约责任。第十一条、解决争议的方法1、本合同在履行过程中如果产生纠纷，则各方应首先友好协商解决。若无法协商，也可通过和解、调解的方式解决，非诉方式无法解决争议时，双方均可向合同签订地、合同履行地、被告住所
9、地的人民法院提起诉讼。2、乙方因本工程需要，以甲方名义对外提起诉讼的，甲方应予协助，相关律师代理费、诉讼费、保全费等，均由乙方承担。第十二条、本协议壹式份，双方各执份，自签字之日起生效。第十三条、本协议未尽事宜双方协商解决。甲方（签章）：法定代表人：授权代表（签字）：年月日乙方（签章）：法定代表人：授权代表（签字）：年月日.合同注意事项：合同模板要结合您实际情况修改，请亲在签订正式合同时注意以下几点！!签订合同时应注意以下事项：1、要注意核实对方身份，如果对方是个人的，必须要保存对方的身份证复印件，如果对方是公司的，必须保存对方营业执照复印件。2、注意授权，合同应当由有授权的人员签署，并加盖公
10、司印章。3、明确合同价格是否含税。如果合同价格没有约定是否含税，通常理解是含税价。因此合同价格必须约定是否含税。4、指定收货人。如果我方是要送货给对方的，最好在合同中约定对方有权收货的人员。因为在交易过程中，在发生争议时，对方往往有可能否认收到货物，这时送货的一方必须证明货物已经送达，如果对方否认签收货物人的身份，送货人将陷于被动。如果在合同中约定了指定的收货人，这一问题就可以避免。5、在合同中约定尽量多的联系方式，包括电子邮箱等。合同履行过程中的联络过程往往通过电子邮件来传输，电子邮箱是虚拟的地址，要证明电子邮件的真实出处有很大难度。因此在合同中对双方的电子邮箱进行约定，对证明双方的真实意思
11、联络很有帮助。6、指定收款账户。有时收款账户可能与公司的账户不一致，这时在合同中约定收款账户，可以避免转账付款的争议。7、约定对方违约时的违约责任。违约责任是对方违约时应承担的赔偿责任，如果某项违约情况较复杂时，违约责任条款可以详细约定损失的计算方法及标准。8、约定诉讼管辖法院。诉讼管辖法院是指在合同履行过程中发生争议时应当向哪个法院起诉。原则上，要到对方（被告）所在地法院提起诉讼，这对起诉方而言不是特别有利。合同可以选择“合同的任何一方所在地法院、合同履行地法院、合同签订地法院”等与合同有着相应联系的法院作为诉讼管辖法院。如果能够将诉讼管辖法院约定为自己所在地法院可以减轻自己诉讼过程中的压力。
