《广告牌施工合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《广告牌施工合同（29页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、广告牌施工合同广告牌施工合同范本 随着人们法律意识的建立，合同在生活中的运用越来越广泛，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么问题来了，究竟应如何拟定合同呢？以下是我整理的广告牌施工合同范本，仅供参考，希望能够帮助到大家。 广告牌施工合同范本1托付方（以下简称甲方）：承揽方（以下简称乙方）：经甲乙双方共同协商，甲方托付乙方承建户外广告牌，为明确双方的权利义务，特订立本合同。一、工程概况：1 合同标的为高 米，宽约 米角钢框架表面安装镀锌板广告牌广告工程，数量为 个。2 户外大型广告牌的名称：3 施工地点：4 上述广告牌的主材品名、规格、数量、见本合同附件一。5 上述广告牌工程施工图纸，见
2、本合同附件二。二、甲方的责任：1 办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后接着负责解决以上问题。2 将施工所需水、电、线路从施工场地外部接至施工地点，保证施工期间的须要。3 开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及施工场地内的主要道路，满意施工运输的须要，保证施工期间的畅通。4 向乙方供应施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实精确性负责。5 办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、用水、用电、道路交通等的申请批准手续。6 供应施工图纸并进行技术交底。8 应由甲方担当的其它工作。9 甲方未能履行本义务，导致工期延误或给乙方造成损失的，甲方赔偿乙
3、方的损失，顺延延误的工期。10 如基础位置土质含水丰富或有流沙土层需降水后挖槽，降水由甲方负责按基础深度低12米执行，费用由甲方担当。11 该广告牌制作期间如因甲方缘由造成乙方职员误工每人每天补偿90元。如该广告牌因故停工甲方向乙方支付该广告牌制作期间实际产生的材料费、工资、交通、生活、管理等费用，按时与乙方结算。如甲方不履行或不能完全履行本合同其次项第1、3、4、5条内容，出现扣留、罚没、罚款等结果由甲方负责处理，产生费用由甲方担当，给乙方造成经济损失的由甲方负责等值赔偿，影响工期的后果由甲方自行担当。12 依据工程进度依据合同约定内容对乙方的工作结果赐予验收评定。三 、乙方的责任：1 按合
4、同和合同附件约定内容，保质保量完成本协议工程项目。2 依据工作须要，供应和修理施工运用的照明、围栏设施，并负责平安保卫。3 已竣工工程未交付甲方之前，乙方负责已完成工程的爱护工作，爱护期间发生损坏，乙方自费予以修复。4 乙方接受甲方依据本合同相关条款对本工程全程监督，依据实际结果给乙方验收评定。甲方提出施工中出现的违规问题，乙方应即刻赐予答复并刚好处理，否则，由此产生的经济损失和后果由乙方担当。5 乙方在工程施工前期向甲方供应营业执照，所用材料的品名、规格、数量、清单，以及具体施工方案，包括进场日期、施工进度表。6 乙方做好广告牌避雷事宜。7 乙方承诺依据本合同约定内容和合同附件清单用料进料施
5、工，所运用的钢材符合国家标准q235或q235b。乙方在工程开工前送本合同约定的材料样本给甲方检验，经检验合格，甲方在材料样本上签字并封存，材料样本一式两份，甲、乙双方各8 开工前乙方向甲方供应工程进度项目验收单，甲方按单依据工程进度进行项目验收。9 立柱的主体钢结构部分乙方按合同要求自行在乙方厂内加工。10 该广告工程竣工后在质保期内因人为所致、养护不力产生锈蚀所致、不行抗力所致产生的结果，乙方不予担当责任。确系质量问题造成的无法修复的严峻损坏乙方向甲方赔偿该广告牌等值费用，产生的后果由乙方担当。出现可修复质量问题，由乙方免费修理。四、工程施工工期：自甲方通知进场施工起_个工作日工程竣工。因
6、以下缘由造成工期延误，工期相应顺延，并由甲方担当延期竣工的相应损失。1 甲方未能按约定供应开工条件。2 设计变更和工程量增加。3 非乙方缘由停水、停电、停气等造成停工。4 不行抗力。5 经双方协商同意工期顺延。6 春节假期（年28年初16）7 吊装期内因4级以上风（含4级风）不利于吊车平安吊装，因雨地陷不利于吊车平安进场造成停工。8 甲方未按约定时间付款的延期时日。五、 合同总价：经双方商定，每个高立柱广告牌施工承包价 元（不含画布、照明电器工程、照明主电缆部分），共计小写：￥ 元整 ； 大写：人民币 元整；照明工程造价共计小写：￥ 元 整； 大写：人民币 元整；总计小写：￥ 元 整； 大写：
7、人民币 元整。六、 付款方式：合同签订生效后，甲方付乙方合同总款10%计：_ 元定金；工人、机具和基础材料（详见施工用料明细第一部分中的预埋钢筋、地螺栓、法兰）到场后付合同总款10%款项计： 元整；独立钢筋混凝土施工结束甲方付给乙方合同总款10%款项计：_元；整；立柱主材进场甲方向乙方支付合同款30%款项计 _ _ 元整；部分牌面材料进场牌面制作前甲方向乙方支付合同总款百分之20%款计： 元整，基础、立柱、牌面项目工程竣工之日至次日甲方向乙方支付合同总款10%款项计： 元整，吊装结束经甲方验收合格甲方付给乙方合同款百分7%计： _ 元整；余款3%计：_ _元整待该工程竣工满一年内支付。以上款项
8、甲方应按时汇入乙方供应的帐户，乙方按甲方汇款进度同期进行施工进度支配。本工程竣工后7日内甲方依据本合同相关条款给乙方结算工程款。本工程造价为协议造价不接受任何形式的审计、比较压价。 _七、 乙方应遵守平安生产有关管理规定，严格按平安标准组织施工，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方自行担当。甲方不得要求承包人违反平安管理的规定进行施工，因甲方缘由导致的平安事故，由甲方担当相应责任。八、乙方应保证工程质量，标准为本合同和合同附件约定内容。质保时间为三年，按时养护确保正常运用年限不低于XX年，一年内由乙方免费保养，从其次年起由甲方负责每年
9、的维护（照明项目部分由乙方供应的，灯具及电器部分质保期为6个月）。九、工程竣工时乙方应通知甲方，甲方按合同和合同约定相关验收内容要求对工程进行验收。自工程竣工乙方通知甲方之日起超过七日，甲方仍未验收的，视为验收完毕，验收之日即为合同标的物交付之日。十、 在本合同履行过程中，乙方违约按每日_500元_向甲方支付违约金；甲方违约，应按每日_500元向乙方支付违约金。十一、在工程施工过程中，如出现第三方干涉工程施工状况，乙方应在第一时间内向甲方通报。甲方应刚好予以解决。乙方在施工期间，应与周边相关群众融洽相处，如因不能避开的工作缘由，第三方与乙方发生正面冲突，甲方未刚好处理或处理不力使第三方和乙方产
10、生的冲突造成乙方职员潜在人身平安隐患，致使工作无法正常开展，产生恶劣后果，乙方有权单方暂停履行本合同，直至甲方解除相应冲突。所产生的后果及因此给乙方造成的全部经济损十二、本合同未完全履行完毕，甲方无权出售、处置上述广告牌。如工程竣工后出现甲方扣、压乙方工程款，视为甲方放弃乙方供应的质保，自甲方扣、压乙方工程款形成事实之日起，为甲方放弃乙方供应质保之日始。乙方在此后的工程款索要过程中可向甲方追讨因扣、压工程款产生的利息损失。甲方扣、压乙方工程款自约定付款之日起计算满六个月时间，乙方有权不通知甲方将上述广告牌拆除变卖抵付欠款。十三、本合同的附件为本合同不行分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
11、十四、未经合同对方书面同意，任何一方不得将其在本合同中的权利及义务转让或托付给任何第三方。十五、本合同如有未尽事宜双方协商解决，可以另行签定补充协议，作为本合同的组成部分。十六、本合同履行若发生争议双方应协商解决，解决不成的，应向原告方所在地人民法院起诉。十七、本合同自双方签章之日生效，。本合同一式两份，双方各执一份。临时重点补充：因近期原材料价格浮动较大，涨价频繁，本合同在履行过程中如因甲方缘由造成合同期延长，延长期间发生原材料涨价，原材料涨价部分由甲方担当。甲方： 乙方：上海逸晨广告有限公司地址： 地址：电话： 电话：法定代表人： 法定代表人：托付代理人： 托付代理人：签订日期：20xx年
12、x月x日 签订日期：20xx年x月x日失由甲方担当并赔付。广告牌施工合同范本2甲方：乙方：根据(中华人民共和国合同法)、(中华人民共和国广告法)和(建筑安装工程承包合同条例)的规定，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。第1条工程概况11工程名称：12工程地点：13工期：本工程自 年 月 日开工，于 年 月 日竣工。14合同价款：小写人民币： 元即大写人民币：第2条甲方权责21向建筑施工单位协调好乙方施工所需的场地、水、电等。22指派 为甲方代表，负责合同履行及工程审核。23指派 为甲方驻工地代表，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、登记手续和其他事宜。24参与乙方组织的施工图纸或作法说明
13、的现场交底，审核乙方的施工方案和进度安排，验收工程。25确保在 年 月 日交付施工现场于乙方。26组织人员验收乙方的工程。27确保根据合同确认之日期支付款项于乙方。28 甲方负责此项广告工程的报批。第3条乙方权责31开工前 天，乙方向甲方供应经确认的施工图纸或做法说明 份，并向甲方现场交底。32指派 为乙方代表，负责解决乙方负责的各项事宜和合同履行。33指派 为乙方工地代表，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。34严格执行施工规范、平安操作流程、防火平安规定、环境爱护规定。严格根据图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。做好工程进度表，并供应给甲方参考。参与竣工验收，编制工程结
14、算。35遵守国家或地方政府有关部门对施工现场管理的规定，管理好施工队伍，妥当爱护好施工现场四周建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾处理等工作，处理好由于施工带来的.扰民问题及四周单位(住户)的关系。36施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。如的确须要拆改原建筑物结构或设备管线，经甲方同意后办理相应审批手续方可施工。37工程竣工未移交甲方之前，对现场的一切设施和工程成品进行爱护。38乙方现场施工时必需全程戴印有博艺广告字样的平安帽，穿着印有xx公司字样的工作服。39现场施工场地或水、电、设备等产生的费用由乙方自理。310全力协作甲方或甲方的关联单位、监理单位组织的检查和验收工作。第4条关于工期的约定41因甲方未按约定完成工作，影响工期的，工期相应顺延。42因甲方未能按时交施工现场给乙方，影响工期的，工期相应顺延。43因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期的，工期不能相应顺延。44因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水及不行抗力因素影响，导致停工 小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。第5条关于工程质量及验收的约定51本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和国家制订的施工及验收规范(建筑装饰装修工程质量验收规范)(gb50210XX)为质量评定验收标准。52本工程质量应达到国家质量评定合格标准。53甲、乙双方应刚好办理中
