《装潢公司电力施工安全协议（2篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《装潢公司电力施工安全协议（2篇）.doc（7页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、装潢公司电力施工安全协议发包人：住所：身份证号：_ 联系电话：_承包人：营业执照号：住所：_ 法定代表人：_联系电话：_甲、乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信原则的基础上，就乙方承包甲方的家庭装饰装修工程的有关事宜,达成如下协议：第一条工程概况1、工程地点：_。2、户型结构：_。套内面积_平方米。3、工程承包，采取下列第_种方式：乙方包工、包全部材料。乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料。_。4、工程造价本合同工程造价暂定为人民币_，大写：_。5、开工日期：_年_月_日;竣工日期：_年_月_日。第二条工程图纸和工程变更工程图纸由_方负责提供,施工前_日工程图纸必须经双方签字确认。施工期间
2、发生的对合同约定的工程内容和工期的任何变更，双方应当协商一致并签字确认，以此作为变更工期和竣工结算的依据。第三条甲乙双方的义务甲方义务1、开工_日前清除影响施工的障碍物，对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应当采取保护措施。2、负责依法办理开工手续和交纳应当由甲方支付的有关费用。3、提供原始水电线路图纸及工程地点钥匙，保证工程地点通水通电并确保正常使用。4、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。5、竣工验收前甲方不得擅自入住。乙方义务1、全面检查水、电、燃气、管道、楼面、墙面，发现问题应及时通知甲方。2、拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。3、施工中应妥善
3、保管甲方留存的家具、陈设以及工程成品、设备;在工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。双方另有约定的除外。4、施工中未经甲方同意和有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构或设备管线。第四条材料设备的提供1、材料、设备应当符合工程报价单的要求。2、建筑装饰装修材料应当符合国家质量监督检验检疫总局发布的室内装饰装修有害物质限量标准。3、若一方对对方提供的建筑装饰装修材料有异议需要进行复检的，检测费用由异议方先行垫付;经检测不合格的，则由对方承担。第五条工程质量和验收方式1、室内环境污染控制应当符合民用建筑工程室内环境污染控制规范的标准。2、本工程质量应当符合以下标准：建筑装饰
4、装修工程质量验收规范住宅装饰装修工程施工规范_市家庭装饰装修工程质量验收标准_。_。3、工程验收方式由双方约定：_。4、本工程保修范围和保修期限双方可依照有关规定自行约定，保修期限自工程竣工验收合格之日起计算。第六条工程款支付1、工程款支付方式如下：工程价款及结算合同一经签订，甲方以甲，乙双方共同确认的预算价款作为依据，按以下约定支付工程款：乙方进场前_日内，甲方应付总工程款的_%，计_元整;当工期进度过半甲方第二次付总工程款的_%，计_元整;剩余尾款待甲方对工程竣工验收后结算，计_元整;工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料交送甲方，甲方结清尾款。2、乙方应在收到甲方的工程款后开具收据
5、;工程款结清后，乙方应开具税务发票。第七条违约责任1、一方当事人未按约定履行本合同义务给对方造成损失的，应当承担赔偿责任。2、甲方未按合同约定时间支付工程款的，每延误一天，应当向乙方支付欠交工程款_的违约金。3、乙方延误工期的，每延误一天，应支付给甲方_元违约金。4、工程质量和室内空气质量不符合合同约定的，甲方有权要求乙方在合理期限内无偿返工，由此造成的甲方损失和工期延误，由乙方承担赔偿责任。5、乙方擅自拆改房屋承重结构或共用管线和设施，由此发生的损失或事故，由乙方承担。6、由于乙方原因致使工期延误，经甲方催告，在合理期限内仍不能完工的，甲方有权终止合同。对甲方造成的损失由乙方承担。第八条争议
6、解决方式本合同项下发生的争议，由当事人双方协商解决;也可以向_市消费者委员会申请调解解决。或者迳按下列第_种方式解决：向深圳仲裁委员会申请仲裁;向_人民法院提起诉讼。第九条附则1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。2、本合同一式_份，甲、乙双方各执_份。合同附件为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。第十条其它约定1、_。2、_。3、_。甲方：_年_月_日签订地点：乙方：法定代理人：_年_月_日签订地点：装潢公司电力施工安全协议（二）发包单位：（以下简称：甲方）承包单位：（以下简称：乙方）甲方将本电力工程项目发包给乙方施工，贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据地方承包工程有关管理规定、国家电
7、力公司有关安全管理文件和国家有关法律法规的规定，明确双方的安全责任，确保施工安全，双方在签订施工合同的同时签定本协议。1、电力工程项目：1.1工程项目名称：浙江温岭东海塘风电场中控楼外墙装饰。详见工程合同（合同编号：zjdht_20_020）。1.2工程地址：温岭东海塘风电场2、工程项目期限：_年_月_日至工程完工。3、甲方的权利和义务：3.1由甲方对乙方进场人员进行电力安全生产规程介绍。3.2甲方在施工过程中有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及监督检查的义务，当乙方出现有违反电力生产相关规定和风电场安全运行规定时，甲方有权作出停工整顿，限期整改。3.3甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形
8、式提出。4、乙方的权利和义务：4.1乙方在施工前要认真勘测施工现场，详细了解电力生产区域内作业的可施工范围和停电范围，根据工程项目内容、特点做好安全措施。4.2在有可能发生火灾、触电、高空坠落、机械伤害等危险或引起严重设备事故的情况下，乙方应事先向甲方详细了解清楚，并制定安全技术措施。4.3乙方一经开工，就表示乙方确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具等等符合安全要求和处于安全状态，乙方对施工过程的安全负全面责任。4.4乙方施工还应履行风电场工作票手续，在得到许可后方可作业。5、本协议经双方签字后生效，作为主合同的附件与合同正本具有同等法律效力。本协议一式2份，甲、乙双方各执一份。甲方：单位名称：_ 乙方：单位名称：_甲方代表：_ 乙方代表：_年_月_日 _年_月_日第5页共5页
