《园林景观工程承包合同书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《园林景观工程承包合同书（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、园林景观工程承包合同书范本 园林景观工程承包合同书范本 发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 根据中华人民共和国合同法及有关规定，甲方将_工程的园林景观结合本工程实际情况，签订本合同，以资双方共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工作内容： 二、工期 1、本工程工期为_天，自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日（现场具备开工条件）开始计算工期，非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误，工期顺延。 2、工期顺延： （1）未及时签审施工图纸和施工组织计划； （2）设计变更； （3）甲方未能按期提交施工场地； （4）连续4小时遇雨和停水、停电； （5）未按合同
2、规定时间拨付工程款项； （6）其他。 三、工程合同价款及支付方式 1、经双方商定本项目免收设计费，本工程暂定造价_元；按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算；结算工程量以现场实际收方量为准。 2、合同签订后_日内，甲方支付乙方工程预付款_元整。 3、工程竣工并验收合格后_日内，双方上述方式办理结算，结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的_%，余结算总额的_%作为保修金，保修期满后甲方付清余款。 四、设计调整 本工程涉及设计调整（更改）工程项目，待调整资料完善并经甲方签审后，工程量据实计算，造价按本合同第三条进行增减。 五、保修期 1、保修期：从乙方递交竣工报告后的第_日起算，保修责任按国家有
3、关规定执行。其中植物保活期_年，工程部分保修期为_年。 2、成活率：植物管护移交时按行规达到_%的成活率。 六、双方的责任 （一）甲方责任： 1、保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电； 2、合同签订后_日内审定乙方的施工组织计划及施工图，并以书面形式通知乙方； 3、负责协助办理施工的各项进场手续； 4、负责协调现场各施工单位间的关系； 5、若施工变更应以书面形式通知乙方； 6、按合同规定时间按时付款。 （二）乙方责任： 1、按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关规范组织施工； 2、接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理； 3、文明施工，安全生产，确保工程质量，按期
4、完工； 4、负责施工中的成品保护； 5、工程完工时，配合甲方完成验收。 七、材料的认定及采购 1、乙方应按设计要求对材料自行采购，涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可采购。 2、设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购买。 八、竣工验收： 1、甲方在收到乙方竣工报告的_日内组织验收，否则视为默认工程合格并进行竣工结算； 2、若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式及时间，再次验收程序同上。 九、合同的变更和解除 1、合同经双方签字后生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议，在补充协议签订前，必须将本合同未经事宜清算，结清合同款项，在补充
5、协议生气之日起，本合同失效。如未对本合同清算或结算合同款项之前，补充协议无效。 2、合同签订后且项目定制前，甲方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款_%支付违约金，并办理解约手续。 3、项目定制已进行或定制完工后，甲方提出终止合同，须向乙方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，承担乙方全部损失，订立终止合同协议，解除本合同。 十、违约责任 （一）甲方违约责任： 1、甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失； 2、甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应采取措施补救或减少损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失
6、； 3、甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超一日，按合同总额的_%向乙方支付逾期违约金。 （二）乙方违约责任： 乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延一日，按合同总额的_向甲方支付违约金。 十一、争议解决方式 在合同履行中，双方因履行合同发生争议，应协商解决。协商无果，双方约定向施工所在地人民法院起诉。 十二、附则 1、本合同经双方签字盖章后生效。 2、未尽事宜，双方协商解决。 3、本合同一式_份，双方各执_份，具有同等法律效力。 甲方： 住所： 代表人： 联系电话： 工程所在地： _年_月_日 乙方： 住所： 责任人： 联系电话： 工程所在地： _年_月_日
