《2021年建筑工程承包合同范本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2021年建筑工程承包合同范本（5页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、建筑工程承包合同范本-XXXX工程施工承包合同范本（文中蓝色字体后有风险提示）发包方（以下简称甲方）：地址：承包方（以下简称乙方）：地址：风险提示：发包人的相对义务购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。依照中华人民共和国合同法和其他有关规定，双方本着诚实信用的原则
2、，就工程的承包事宜协商一致，签订本合同，并严肃履行。第一条、工程概述一、工程名称：二、工程编号：三、工程地点：四、工程范围：五、工程造价：六、付款方式：风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。七、工程质量：第二条、工程期限风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的
3、，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。一、计划开工日期年月日，计划完工日期年月日，商定工程总工期为天（日历天）。二、开工前天，承包方向发包方发出开工通知书。三、如遇下列情况，双方应及时协商顺延工期，并通过书面形式确定顺延期限：1 、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者；2 、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者；3 、按施
4、工准备规定，不能提供施工场地、水、电源，道路未能畅通，障碍物未能清除，影响进场施工；风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。4、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。7 、未按
5、合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；第三条、施工准备一、甲方工作1 、在开工前应办妥施工所需各种证件、批件，申请领取建筑执照；2 、清除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物；3 、解决施工用地；解决施工用水源、电源和运输道路的畅通；4、向乙方提供所有工程设计图纸；5、组织设计、施工单位进行工程设计交底。、乙方工作1 、在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸，参与设计交底；2 、负责编制施工组织设计或施工方案；3 、安排施工总进度计划，储备材料，加工构件，做好一切施工准备。第四条、施工与设计变更一、 乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工
6、，要全部达到合格。二、 要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失，应由责任方负担：1 、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工。2 、在施工中，如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程，应商定做到安全部位。3 、在施工中，如发现甲方投资不足，不能按时拨付工程进度款，而中途停建、缓建，给乙方造成的损失，应由甲方承担。风险提示：明确违约责任在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的
7、惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。第五条、违约责任乙方的责任：一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按本合同关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。甲方的责任：一、 未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。二、 工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。三、工程未经验收，发包方提前使
8、用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。四、承包方验收通知书送达日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日%偿付承包方赔偿金。第六条、争议解决建筑工程承包合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可选择下述第（）项处理：（ 1）向工程所在地的仲裁委员会申请仲裁；（ 2）直接向工程所在地人民法院起诉。第七条、附则一、本合同一式份，甲乙双方各执份。具有同等法律效力。二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章即生效日起生效；工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。三、本合同签订后，承、发包双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。甲方：代表人：联系电话：签订地点：签订时间：年月日甲方：代表人：联系电话：签订地点：签订时间：年月日
