《制作及安装工程合同范本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《制作及安装工程合同范本（8页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 制作及安装工程合同范本撰写人：_日 期：_制作及安装工程合同范本发包方（以下简称甲方）：代表人：承包方（以下简称乙方）：负责人：风险提示：发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国广告法和建筑安装工程承包合同条例
2、及其他法律、法规之规定，甲方愿将广告牌的制作安装交由乙方完成，双方就广告牌的制作、安装进行磋商，为明确各自的权利和义务，经友好协商，达成如下协议。一、工程概况1、广告牌规格：2、材质要求：3、安装地点：二、工程造价及支付方式1、广告牌制作安装费：共计人民币_元。2、支付方式：（1）合同签订之日，甲方向乙方支付总价款的_%，即_元为预付款。（2）厂内制作完成，进入现场组装时，向乙方支付总价款的_%，即_元为进度款。（3）工程安装完毕，甲方向乙方支付总价款的_%，即_元为尾款，其余款项为该合同工程质量保证金，_年内付清。三、工程期限风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，
3、可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。开工日为合同签订日，工程竣工日为：_年_月_日，如遇不可抗力因素（如雨、雪、四级以上大风），则工期顺延。四、双方权利、义务甲方：1、办理广告牌设置、安装所必须的报批手续及相关费用。2、向乙方提供广告牌位置并确保此位置无管道线路、可以施工。3、负责施
4、工现场的树木、花、草可以移动。4、按本合同规定结算广告牌的制作、安装费用。乙方：1、自甲方通知可以现场浇筑地基起_日内按甲方提供的安装地点制作施工并安装完毕。2、严格按照甲方确认的施工方案图纸进行制作、安装。如现场条件与施工图纸方案不符，应及时报请甲方协商修改确定。3、保证安全文明施工，不得酒后作业。4、工程完工时，要通知甲方组织验收。五、质量与验收1、乙方全部制作安装完工后_日内，甲方必须组织正式验收，甲方在完工后一周_日内不组织验收，乙方可视同甲方验收工程质量合格。验收合格，进入保修期。风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费
5、用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。2、工程质量验收以国家钢结构施工标准为依据，广告结构制作安装应当牢固，抗风力应达到8级。六、违约责任1、甲方未能按本合同规定时间付款，每逾期一日，应以合同总金额的_%计算，向乙方支付违约金，并将合同工期顺延。2、乙方如无正当理由未能按本合同规定按时制作、安装完成广告牌，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总金额的_%作为违约金。3、乙方应保证工程质量、结构牢固性、抗风力等指标达到国家标准。如未达标，乙
6、方应承担返工及相应损失。4、如属甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方负责，乙方不退还预付款。并有权就实际施工情况要求甲方继续支付已完部分或全部的制作费。风险提示：保修责任的起算工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。七、保修期限1、自验收合格之日起，乙方制作的工程项目整体质保_年。2、保修期满后，双方另签维修协议进行维修。八、附则1、本合同自双方签字盖章后生效，自本合同义务履行完毕后失效。2、本合同一式份，双方各执份，具有同等法律效力。3、因履行本合同发生争议，双方协商解决，协商不成的，双方均可向合同签订地、合同履行地的人民法院起诉。甲方：地址：代表人：联系方式：合同签订地：合同履行地：_年_月_日乙方：地址：责任人：联系方式：合同签订地：合同履行地：_年_月_日 范文仅供参考 感谢浏览
