《建筑劳务分包合同范文（4篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑劳务分包合同范文（4篇）.doc（16页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、建筑劳务分包合同范文发包方：（以下简称甲方）负责人：承包方：（以下简称乙方）负责人：依照中华人民共和国合同法及其它有关规定，结合本工程实际情况，经双方协商一致，工程主体结构劳务承包达成以下协议，并严格履行。第一条工程项目一、工程名称：陆川客家城文化中心二、工程地点：广西陆川县三、工程基本情况：框架。建筑面积约四、承包形式主体结构模板人工费五、承包范围及工作内容1、主体结构模板工程2、本工程所有模板支、安、拆。3、土建预留洞及水电预留洞配合，预埋铁件。六、工程造价及结算方式（一）承包价款1、按建筑面积170元/,屋顶花架算一半。2、本合同采用固定价格方式，无论人工工资上涨、政策性人工费调整等任何
2、因素单价都不予调整。（二）付款方式1、材料进场预付乙方50万运费及生活费，按每月完成工程量支付工程进度款，付款额度为乙方已完工程量的80%，主体完成付至90%，双方进行结算，10%的余款待一个月内付清。2、图纸设计变更、工程量增减按定额计算，在合同总价2%不再调整，超过2%按定额直接费调整超过部分。第二条工程质量一、本工程质量标准为主体结构合格工程。二、施工中每道工序乙方自检合格后填写报验单经甲方质检人员验收签字后方可进行下道工序施工，缺少一次验收罚款100元。三、乙方按照图纸、会审纪要、图纸变更单、国家现行施工规范，精心组织施工，保证工程质量已完分项工程出现不达标进行返工时，工料由乙方负责，
3、甲方视现场实际情况给予乙方罚款。第三条工程工期一、本工程主体结构工期为天。二、若因乙方原因造成工期拖延，每延迟一天罚款500元。非乙方原因引起的停工，工期顺延。三、施工期间，甲方如不能按期按量支付工程款，乙方不能以此为理由停工，必须保证连续施工一周以上。第四条安全文明施工一、施工现场安全文明施工必须按甲方及主管部门规定的标准执行。二、乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，正确使用安全防护用品，严格遵守安全操作规程，定期召开安全生产会。三、按照安全文明施工要求施工时，出现的意外工伤安全事故，在伍仟元人民币内（￥5000元）由乙方负责，超过￥5000元的（总包方赔偿的除外）由乙方负责30%责任以
4、经济损失赔偿，甲方负责70%责任及经济损失赔偿。第五条现场管理一、甲乙双方人员要严格遵守现场管理制度，在甲方统一领导下组织施工，有关进度材料供应、质量安全等工作必须遵照规定。三、乙方对工作人员进行法制和安全教育，严禁偷拿现场物品，发现一次给予所拿物品十倍罚款，情节严重则交有关部门处理。四、不得打架斗殴第七条违约责任一、合同签订后，乙方应积极准备，如乙方不能按甲方要求的时间和人数进场，甲方有权终止合同，另行组织施工队伍。二、乙方承包的工程项目不得转包，否则甲方终止合同。清理出场，不再计算所完工程量的剩余金额。三、在施工过程中，经检验达不到验收规范的经三次整改仍不能达标，甲方有权中止合同，乙方自行
5、无条件退场，造成的损失乙方自行无条件退场。造成的损失乙方应予全额赔偿。四、合同签订后不经双方同意，任何一方不得随意变更或解除合同，非甲方原因乙方不经甲方同意单方解除合同，应由乙方赔偿甲方影响施工计划安排造成的经济损失，非乙方原因甲方中止合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。第八条附则一、甲方负责与建设单位、监理单位、质监站等部门沟通。二、甲方有权监督乙方工人工资发放情况，乙方需向甲方书面推荐五名以上工人代表，每次支付工程款由所有工人代表签字方可办理。三、其它未尽事宜，双方另行协商解决，合同履行期间发生纠纷双方协商解决，协商未果，到工程所在地人民法院诉讼。第九条合同份数及有效期限一、甲方有关各项施
6、工现场管理制度是本合同的构成部分。二、本合同一式两份，自甲、乙双方签字后生效，工程竣工并结算完毕后自动失效。发包方：劳务承包方：责任人：_ 责任人：_建筑劳务分包合同范文（二）甲方：乙方：为保证双方合法权益，依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协调一致，订立本合同。一、施工内容：1、工程名称：2、工程内容：二、承包方式：1、承包方式、价格：2、乙方自备工具、材料有：3、承包内容：4、管理内容：1）遵守公司的各项规章制度，服从领导、听从指挥。2）无论任何班组如有工人偷、盗工地材料，罚款及后果由承包人承担
7、。3）承包队所承包工程实行全过程管理，即从进入工地开始施工到竣工验收合格后的全方位管理承包。三、合同工期：自_年_月_日开工至_年_月_日竣工四、质量标准：合格1）、严格按设计要求施工，必须满足规范规定。2）、对工程质量超出允许偏差，甲方对乙方严格处罚。3）、造成严重后果的，发生的一切经济损失由乙方负责。五、安全标准：安全无事故施工1、严格执行安全操作规程，不违章作业。班长做好班前安全交底，做到“三不伤害”，杜绝一切事故发生。因违反操作规程施工，发生伤亡事故除追究乙方责任外，并按有关规定罚款，造成经济损失及严重后果，乙方自负。2、严格执行公司安全生产有关各项条例。六、材料管理：1、执行材料消耗
8、定额。2、限额领料，乙方必须指派专人领料。3、超出限额消耗材料，用料不合理，材料丢失浪费造成的经济损失由乙方承担，甲方按原价从乙方承包费中扣取。七、现场管理：1、施工现场做到工完料净场地清。乙方不清理甲方另行安排所发生的费用，加倍从乙方承包费中扣取。2、甲方负责乙方所有的材料运到现场，乙方负责卸车并入库，堆放整齐，文明施工。八、付款方式：九、违约责任：1、对中途不干造成的一切损失由乙方承担。已发生的人工费甲方概不负责。2、竣工验收后，如乙方达不到验收标准，扣罚承包费用的20%。3、对不按工地要求和违反工序施工造成其它工种窝工损失，由造成者（乙方）负责。乙方擅自停工、造成间接损失均按实际计算费用
9、，全部由乙方负责。4、乙方未按合同工期完成者，每延误一天扣罚承包费2%。5、若由甲方原因或不可抗力的因素造成窝工、停工，工期相应顺沿。十、本合同未尽事宜由双方商定后予以补充。十一、本合同一式五份，甲方四份，乙方壹份，自双方签字盖章后生效。合同终止条件：1、乙方按甲方要求完成各项指标，甲方付清承包费后合同自然终止。2、甲方中途辞退乙方或乙方中途不干，本合同随之终止。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日建筑劳务分包合同范文（三）甲方（发包单位）：乙方（承包单位）：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，
10、遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容、性质及数量：四、工程工期：五、工程质量要求：六、工程造价：七、工程承包方式及取费标准：八、工程价款的拨付及结算方式：九、本工程由甲方按工程施工的进度计划供应材料，其规格、型号等均由甲方核验后乙方点交签证。其中：十、考核验收：本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算：1、安全生产：乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。2、工程质量：坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工验收规范、施
11、工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的要求。3、工程工期：4、文明施工：加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。十一、甲方责任：1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题，并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。5、按照合同约
12、定，按时足额向乙方支付工程款。十二、乙方责任：1、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。2、按甲方的工期计划要求，认真编制施工作业计划，每月应按时完成甲方下达的月工期计划。3、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。4、严格执行安全协议书中的规定，落实施工现场安全生产措施，做好各项基础工作。5、按国家和上海市的有关规定，办理好进场前的规范用工手续。（1）乙方应向甲方提供企业法人营业执照、企业资质等级证书等有效证件。（2）乙方进入甲方施工区域的生产作业人员，应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。6、乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守各项管理规定
13、。十三、双方协议工价如下：分部分项工程名称单位名称人工基价（元）经考核验收后达到标准在基价上加或达不到标准在基价上扣除备注质量工期文明施工十四、甲、乙双方在签订本合同时，必须同时签订下列合同附件。下列附件与本合同具有同等的法律效力。1、安全生产协议书;2、治安、保卫、防火等协议书。十五、甲、乙双方就材料、设备、工具物品、工艺等方面的事项，可另行约定。十六、违约责任：1、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：（1）甲方不按约定核实乙方的工程量、或不按约定支付劳务作业工程款、或不按约定支付劳务作业工程款尾款时，应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务作业工程款的利率，并按拖欠金额量向乙方支
14、付每日的违约金;（2）甲方不履行或不按合同约定履行义务时，应向乙方支付违约金元，甲方尚应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，并顺延延误的乙方工作时间。2、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：（1）乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付元的违约金;（2）乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量要求，但能够达到国家规定的最低标准时，乙方应向甲方支付元的违约金;（3）乙方不履行或不按合同约定履行义务时，应向甲方支付元的违约金，乙方尚应赔偿应其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。3、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。十七、本工程甲方委派同志为现场负责人，乙方委派同志为现场负责人，共同负责履行本合同的各项约定。十八、争议：甲、乙双方在履行本合同时发生争议，可自行协商解决。如协商不成的，可向工程所在地法院提起诉讼。十九、本合同自签定后即生效，至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效。二十、本合同未尽事宜，甲、乙双方可协商另订补充协议。本合同正本壹式叁份，双方各执壹份，另壹份报工程所在地建设工程交易中心劳务作业分中心登记备案。本合同副本甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_
