招标投标篇第10套模拟题

《招标投标篇第10套模拟题》由会员分享，可在线阅读，更多相关《招标投标篇第10套模拟题（9页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、第十套模拟题题型：填空题 共计 6题1. 设计 招标 资格 预 审的 主要评审 内 容括: 、和 正确答案：技术人员能力 技术设备证书方面资质等级近3年从事项目设计内容 试题出处：招标准备工作难易度：3分数：52根据合同法规定，违约责任的承担方式有 、和。正确答案：继续履行采取补救措施赔偿损失试题出处：违约责任难易度：2分数：33. 我国招标投标法中规定，招标的主要方式有 和。正确答案：公开招标邀请招标试题出处：建设工程招标方式难易度：1分数：24. 组织构成因素包括： 、和正确答案：管理层次管理跨度管理部门管理职能试题出处：合同法律关系主体难易度：2 分数：45. 监理单位监理工作文件包括

2、、和正确答案：监理大纲监理规划 监理实施细则试题出处：建设工程委托监理合同的履行难易度：2分数：36. 建筑市场上三大市场主体是 、禾口正确答案：建设单位施工单位监理单位试题出处：招标投标的基本概念难易度：2分数：3题型：判断题 共计20_题1. 推行工程项目招投标的目的是建立竞争机制。正确答案：对试题出处：招标投标的基本概念难易度：1分数：12. 一个工程可以有多个标底。正确答案：错试题出处：投标决策难易度：2分数：13. 招标单位必须具有法人资格。正确答案： 对试题出处：招标投标的基本概念难易度： 1分数： 14. 对风险很大的项目，宜采用单价合同。正确答案：错试题出处：建设工程施工合同及

3、其特征难易度： 2分数： 15. 建筑工程项目全过程招标又称为“交钥匙”工程。正确答案：对试题出处：建设工程招标类型难易度： 1分数： 16. 工程招投标坚持自愿、公平、等价、有偿的原则。正确答案：对试题出处：招标投标的基本概念难易度： 1分数： 17. 投标时对工程量清单中没有工程量的项目不填单价。正确答案：错试题出处：投标决策难易度： 2分数： 18. 在投标文件上签字的人必须是企业经理。正确答案： 错试题出处： 投标决策难易度： 2分数： 1否则就丧9. 在索赔事件发生后的 28 天内，承包商必须向监理工程师提出书面索赔意向书， 失了索赔的权利。正确答案： 对试题出处： 索赔的程序难易度

4、： 1分数： 110. 一般情况下，指定分包商应该获得的款项由业主直接支付。正确答案： 错试题出处： FIDIC 施工合同条件中的其他主要条款难易度： 2分数： 111. 工程承包单位向招标单位发送的投标书属于要约。正确答案： 对试题出处： 合同的订立难易度： 1分数： 112. 招标单位向投标人发送的中标函属于承诺。正确答案： 对试题出处： 合同的订立难易度： 1分数： 113. 承包商在施工中得到相关进度支付，这意味着这部分施工得到了业主的接受或认可。正确答案： 错试题出处： 建设工程施工合同的履行难易度： 2分数： 114. 由于委托单位已向设计单位支付了设计费， 因此， 委托方有权将设

5、计重复使用或转让给 第三方。正确答案： 错试题出处： 建筑工程勘察设计合同的履行难易度： 2分数： 115. 从合同不影响主合同的存在，但影响主合同的履行。正确答案： 对试题出处： 合同法律关系难易度： 2分数： 116. FIDIC 条款规定，只有小型工程才允许分包，大型工程不允许分包正确答案： 错 试题出处： 建设工程委托监理合同的履行难易度： 2分数： 117. 当监理工程师， 通过检验或检查，证明某材料有缺陷，不符合合同的要求，则工程师有 权拒收这些材料。正确答案： 对试题出处： 建设工程委托监理合同的履行难易度： 2分数： 118. 承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告，则失去

6、对该事件请求的索赔权利。正确答案： 对试题出处： 索赔的程序难易度： 2分数： 119 FIDIC 施工合同条件中规定的合同有效期，是指从工程师按合同约定发布的“开工令” 中指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数。正确答案： 错试题出处： FIDIC 合同条件难易度： 1分数： 120供货方到现场的交货日期，以采购方接收货物时在货单上签收的日期为准。正确答案： 对试题出处：材料采购合同的订立和履行 难易度：2分数：1题型：简答题 共计4_题1 什么是建筑企业资质如何进行管理正确答案：建筑业企业资质就是承包商的资格和素质，是作为工程承包经营者必须具备的基本条件。建筑业企业资质

7、等级标准按照工程性质和技术特点，将建筑企业分别划分为若干资质类别， 各资质类别又按照规定的条件划分为若干等级，并规定了相应的承包工程范围。施工总承包企业的资质按专业类别分为12个资质类别，每个资质类别又分为特技、一级、二级、三级。专业承包企业资质按专业类别分为60个资质类别，每个资质类别又分为一级、二级、三级。劳务承包企业有13个资质类别，如木工作业、砌筑作业、钢筋作业等。有的资质类别分成 若干等级，有的则不分级别，如木工、砌筑、钢筋作业劳务分包企业分为一级、二级、三级；油漆、架线等作业劳务分包企业则不分级。试题出处：招标阶段的工作难易度：4分数：72 投标报价决策阶段，“预期利润”与“直接利

8、润”之间的关系。正确答案：预期利润=中标概率X直接利润企业的期望利润与投标报价有关，期望利润与报价之间的关系是直接利润等于投标报价减去工程成本， 期望利润等于中标概率乘上直接利润， 一个是工 程的期望利润并不是直接利润， 还是考虑一个中标概率系数和。在从多投标报价中，决策人 一般要选择“期望利润”较大的价格方案做为最终投标报价。试题出处：投标决策难易度：3分数：73. 综合单价法编制投标报价的步骤是什么正确答案：(1) 准备资料，熟悉图纸。（2）测定分部分项工程清单项目的综合单价，计算分部分项工程费。（3）计算措施项目消耗的费用。（4）计算其他费用消耗的费用。（5）工程量清单计价格式的填写。试

9、题出处：建设工程施工合同的类型及作用难易度：3分数：84. 承包商进行施工索赔时应采取什么策略应注意哪些技巧正确答案：承包商索赔策略：（1）全面履行合同（2）着眼重大索赔（3）注意灵活性（4）变不利为有 利，变被动为主动（5）树立正确的索赔观念（6） “诚信原则”是索赔谈判和处理中应遵守 的基本原则承包商索赔技巧：（1）把握好提出索赔的时机（2）编写高质量的索赔文件（3）争取将容易 解决的索赔在现场解决（4）向业主或工程师提出书面索赔要求（5）选择高素质的索赔人员（6）用好索赔谈判方式方法（7）适当和必要的让步 （8）发挥公关能力（9）谋求调节（10） 仲裁试题出处：索赔的依据难易度：4分数：

10、8题型：案例分析共计_题背景：某工程项目施工采用了包工包全部材料的固定价格合同。工程招标文件参考 资料中提供的用砂地点距工地4公里。但是开工后，检查该砂质量不符合要求， 承包商只得从另一距工地20公里的供砂地点采购。而在一个关键工作面上又发 生了几种原因造成的临时停工：5月20日至5月26日承包商的施工设备出现了 从未出现过的故障；应于5月24日交给承包商的后续图纸直到6月10日才交给 承包商；6月7日至6月12日施工现场下了该季节罕见的特大暴雨，造成了 6 月11日至6月14日的该地区的供电全面中断。问题：1 .由于供砂距离的增大，必然引起费用的增加，承包商经过仔细认真计算后， 在业主指令下

11、达的第3天，向业主的监理工程师提交了将原用砂单价每吨提高5 元人民币索赔要求。作为一名监理工程师你批准该索赔要求吗为什么2 .由于几种情况的暂时停工，承包商在6月15日向业主的监理工程师提交延长 工期25天，成本损失费人民币2万元/天（此费率已经监理工程师核准）和利 润损失费人民币2千元/天的索赔要求，共计索赔款57 . 2万元。作为一名监理 工程师你批准该索赔款额多少万元3索赔成立的条件是什么 4若承包商对因业主原因造成窝工损失进行索赔时，要求设备窝工损失按台班 计算，人工的窝工损失按工日计价是否合理如不合理应怎样计算 5你认为应该在业主给承包商工程进度款的支付中扣除竣工延期违约损失赔偿 金

12、吗为什么正确答案：问题 1： 因砂场 地点的变 化提出 的索赔 不能被 批准，原因是： （1）承包 商应对 自己就招标文件的解释负责并考虑相关风险； （2）承 包商应对自己报价的正确 性与完备性负责； （3）材 料供应的情况变化是一个有经验的承包商能够合理预 见到的。问 题 2：可 以 批 准 的 费用索 赔 额为 32 万 元人 民 币。原 因 是 ：（ 1）5 月 20 日 至 5 月 26 日 出 现 的 设 备 故 障 ， 属 于 承 包 商 应 承 担 的 风 险 ， 不 应 考 虑 承 包 商 的 费 用 索 赔要求。 （2）5月27日至 6月9日是由于业主迟交图纸引起的，为业主应

13、承 担的风险，可以索赔，但不应考虑承包商的利润要求，索赔额为14天X 2万/ 天=28万元。（3） 6月10日至6月12日的特大暴雨属于双方共同的风险，不 应考虑承包商的费用索赔要求。（4） 6月 13日至6月14日的停电属于有经验的承包商无法预见的自然条件变化，为业主应承担的风险，可以索赔，但不应考 虑承包商的利润要求，索赔额为2天X 2万/天=4万元。问 题 3 ：承 包 商 的 索 赔 要 求 成 立 必 须 同 时 具 备 如 下 四 个 条 件 ： （ 1 ）与 合 同 相 比 较，已造成了实际的额外费用或工期损失； （2）造成费用增加或工期损失的原 因不是由于承包商的过失； （3）

14、按合同规定造成的费用增加或工期损失不是应 由承包商承担的风险；（4）承包商在事件发生后的规定时间内提出了索赔的书 面意向通知。问 题 4 ：不 合 理 。因 窝 工 闲 置 的 设 备 按 折 旧 费 或 停 滞 台 班 费 或 租 赁 费 计 价 ，不 包 括运转费部分；人工费损失应考虑这部分工作的工人调做其他工作时工效降低的 损 失 费 用 ；一 般 用 工 日 单 价 乘 以 一 个 测 算 的 降 效 系 数 计 算 这 一 部 分 损 失 ，而 且 只 按成本费用计算， 不包括利润。问题 5：由上述事件引起的工程进度拖延不等于竣工工期的延误。原因是：如果 不能通过施工方案的调整将延误的工期补回，将会造成工期延误，支付中要扣除 拖期违约金；如果能够通过施工方案的调整将延误的工期补回，不会造成工期延 误， 不产 生拖期 违约金， 支付中 不扣。试题出处： 第14章 建设工程施工索赔难易度： 5分数： 30