《装修设计合同范本 装饰设计合同范本三篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《装修设计合同范本 装饰设计合同范本三篇（12页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、装修设计合同范本 装饰设计合同范本三篇【导语】装饰设计的任务要到达建筑物本身的使用功能，合理进步室内环境的物质水准，使人从精神上得以满足，进步室内空间的生理和心理环境质量。所以需要合同约定。以下是心整理的装饰设计合同范本三篇，欢送大家阅读，供您参考。【篇一】甲方：公司乙方：按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、室内装饰装修管理方法及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，结合本装饰装修工程施工详细情况，双方协商达成如下协议。第一条；工程概况1工程地点：。2工程内容：总建筑面积平方米。3承包范围；装饰装修人工费用；4开工日期：年月日；开工日期：年月日；总工
2、期(包括法定节假日)：个工作日。第二条；合同价款1装饰装修人工费用总金额(人民币大写)：壹拾叁万贰仟元；￥：。签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30；￥：装修装饰工程完成80，甲方第二次支付费用40，￥：工程开工验收合格甲方支付装修装饰费用25，￥：剩余的5作为工程质量保证金，保证金在工程开工验收后的一年内支付，￥：第三条；甲方责任1指派为发包人驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、材料进场进展监视检查，和其他事宜。2装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续。3向承包人提供施工所需的水、电，并说明使用考前须知。负责协调与周围的邻里关系。4开工前应确认施工图纸或作法说明，并
3、向承包人进展现场交底。5负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，第四条；乙方责任1指派为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。2严格按照图纸进展施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工标准、平安操作规程、防火平安规定、环境保护规定。3严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。4工程开工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进展保护。5保证装饰装修现场的整洁，开工前做好卫生清扫和处理工作。第五条；材料供给1装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识
4、的产品名称、规格、型号、消费厂厂名、厂址等。制止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。2由发包人供给的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承当。3凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、标准和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应制止使用。假设已使用，对工程造成的损失由承包人负责。第六条；平安责任1发包人提供确认的图纸施工说明，违背有关平安操作规程、消防规定和防火设计标准，导致发生平安或火灾事故，发包人应承当由此产生的一切经济损失。2承包人进展装饰装修活动，要严格遵守施工平安操作规程，按照规定采取必要的平安防护和消防措施，不得擅自动用明火和进
5、展焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的平安。3由于承包人在施工过程中违背有关平安操作规程，导致发生平安事故(包括人身事故)，应承当由此引发的一切责任。第七条；质量验收1本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。2发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予成认。3工程开工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。第八条；工程变更1发包人对工程工程及施工方式如需变更，双方均应及时沟通签证，方能进展该工程施工并以此为根据相应变更价款及工期。2承包人提出合理化建议变
6、更设计方案和材料的换用，必须经设计师、发包人同意方可变更方案。第九条；工程保修1验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。第十条；违约责任1由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承当违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5支付滞纳金。2由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的。3承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。4未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物构造或
7、设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承当损失。5承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承当赔偿责任。6未办理验收手续，发包人提早使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。7因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第十一条；争议解决1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。2在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁；或依法向工程所在地人民法院起诉。发包方(盖章)：承包方(盖章)：发包方 承包方 年月日
8、签订地点：【篇二】委托方(甲方)：承接方(乙方)：工程工程：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进展居室装潢。为保证工程顺利进展，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。第一条：工程概况1。工程地址：2。居室规格：房型层(式)室厅厨卫，总计施工面积平方米。3。施工内容：详见本合同附件(一)家庭装潢施工内容单和施工图。4。委托方式：5。工程开工日期：年月日6。工程开工日期：年月日工程总天数：天第二条：工程价款工程价款(金额大写)元，详见本合同附件(二)家庭装潢工程材料预算表。1、材料款元；2、人工费元；3、设计费元；4、施工清运费元；5、搬卸费元；6、管理费元；7、其他费用(注
9、明内容)元。第三条：质量要求1。工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。2。工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。3。施工中，甲方如有特殊施工工程或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。4。凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。5。甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。第四条：材料供给1。乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。2。乙方提供的材料、设备如
10、不符合质量要求，或规格有差异，应制止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。3。甲方负责采购供给的材料、设备，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供给到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处分。按甲方提供的材料合计金额的10作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。第五条：付款方式1。合同一经签订，甲方即应付100工程材料款和施工工费的50；当工期进度过半(年月日)，甲方即第二次付施工工费的40。剩余10尾款待甲方对工程开工验收后结算。(注：施工工费包括人工费)。甲方在应付款日期不付款是违约约行为，乙方有权停顿施工。验收合格未
11、结清工程价款时，不得交付使用。2。工程施工中如有工程增减或需要变动，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减工程的价款，当场结清。3。甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的1支付给乙方。4。甲方在居室装潢中，如向银行按揭，须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。第六条：工程工期1。假如因乙方原因此延迟完工，每日按工费的1作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。假如因甲方原因此延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的1作为误工费支付给乙方元。2。由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承
12、当，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承当，工期不变。3。在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。4。施工中假如因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承当全部施工费用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承当责任，工期不变。5。施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。第七条：工程验收1。工程质量验收，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部完毕后，乙方组织甲方进展开工验收。双方办理工程结算
13、和移交手续。2。乙方通知甲方进展工序验收及开工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。甲方自行搬进入住，视为验收合格。3。甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应及时通知乙方，另定日期。但甲方应成认工序或工程的开工日期，并承当乙方的看管费和相关费用。第八条：其他事项1。甲方责任1)必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进展现场交底。2)二次装饰工程，应全部腾空或局部腾空房屋，去除影响施工的障碍物。对只能局部腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须采取必要的保护措施，均需与乙
14、方办理手续和承当费用。3)如确实需要拆、改原建筑物构造或设备、管线，应向所在地房管部门办理手续，并承当有关费用。施工中如需临时使用公用部位，应向邻里打好招呼。2。乙方责任1)应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质；经办业务员必需有法人代表的委托证书。2)指派一名工作人员为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。3)负责施工现场的平安，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响别人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。4)严格履行合同，实行信誉工期，假如因延迟完工，如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资，举查后
15、均按违约论处。5)在装潢施工范围内承当保修责任，保修期自工程开工甲方验收入合格之日算起，为12个月。第九条：违约责任合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进展补偿。第十条：争议解决本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决，或协商解决不成时，可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。第十一条：合同的变更和终止1。合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10交付违约金，并办理终止合同手续。2。施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。第十二条：合同生效1。本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。2。补充合同与本合同具有同等的法律效力。3。本合同(包括合同附件、补充合同)一式份，甲乙双方各执份。甲方(业主)：(签章)乙方：(签章)住所地址：企业地址：邮政编码：邮政编码：
