2023年油站施工合同(5份范本)

上传人:汽*** 文档编号:489676089 上传时间:2023-07-30 格式:DOCX 页数:15 大小:18.56KB
返回 下载 相关 举报
2023年油站施工合同(5份范本)_第1页
第1页 / 共15页
2023年油站施工合同(5份范本)_第2页
第2页 / 共15页
2023年油站施工合同(5份范本)_第3页
第3页 / 共15页
2023年油站施工合同(5份范本)_第4页
第4页 / 共15页
2023年油站施工合同(5份范本)_第5页
第5页 / 共15页
点击查看更多>>
资源描述

《2023年油站施工合同(5份范本)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023年油站施工合同(5份范本)(15页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、2023年油站施工合同(5份范本) 书目 第1篇加油站施工承包合同 第2篇加油站改造施工合同书 第3篇中石油加油站施工合同 第4篇加油站施工合同 第5篇加油站施工平安合同 加油站施工承包合同 2023加油站施工承包你好,加油站承包合同比较麻烦,因为平安问题及其重要,所以问题加油站施工承包合同怎么写答案如下甲方(法人代表):_身份证号码:_ 住址:_ 乙方代表:_身份证号码:_ 住址:_ 经甲、乙双方共同协商,本着同等、互利的原则,甲方情愿将位于加油站承包给乙方经营,详细事项如下:_ 一、承包期限、租金及付款方式:_乙方承包期限暂定为伍年,租金为每年人民币贰拾叁万元整(¥230000.00元)。

2、承包期限为贰零零玖年陆月壹日至贰零壹肆年伍月叁拾壹日为止。乙方于本合同签订之日起付给甲方第一年租金贰拾叁万元整,以后以每年期满之日为期限,交付给甲方下一年的承包金。 二、甲、乙双方的权利及义务:_ 1、乙方开业前,甲方必需将该加油站的各种设备、办公用品、日常用品等登记造册后,供应给乙方运用,并供应该加油站的有效手续、证件,保证乙方正常营业,如因手续或证件的问题造成乙方不能正常营业的,甲方必需赔偿乙方的一切损失。 2、甲方在收受乙方的承包金之日起,必需保证乙方享有该加油站壹整年的经营权。 3、在乙方经营期间内,甲方帮助乙方协调与当地有关部门的关系,并帮助处理与当地老百姓的纠纷等问题。 4、该加油

3、站的路口搭接费用由甲方担当。 5、该加油站的房产税及土地费用由甲方担当。 6、乙方在经营期间内,人员自招,自主经营,自负盈亏。 7、乙方在经营期间内,如遇设备检测、修理等费用均由乙方担当。 8、乙方在经营期间内,广告及宣扬费用由乙方自己担当。 9、乙方在经营期间内,须加强平安管理,搞好站内环境卫生,爱惜公物。如有损坏须照价赔偿。 10、乙方在经营期间内必需遵遵守法律律,合法经营,不得做任何违法之事。 11、甲方原有加油站内的一切产物临时交付给乙方运用(附财产清单),合同期满后,乙方须将原有产物齐全有效地交还甲方,乙方如有添置物品,由乙方自行处理。 三、本合同生效之日前,该加油站的债权、债务由甲

4、方担当;生效之日后的债权、债务由乙方担当。 四、如乙方在经营期间内,遇到不行抗拒的自然灾难等客观缘由造成乙方不能正常经营,甲方必需无条件退还给乙方剩余的承包费。 五、在乙方承包期内,甲方不得转包该加油站给他人。在乙方经营期间内,甲方不得出售该加油站,如有违约,甲方须按每年承包金的叁倍赔偿给乙方。 六、在乙方承包期间内,甲方如欲出售该加油站,在同等条件下,乙方享有优先权。在乙方承包期满后,甲方如欲接着出租该加油站,在同等条件下,乙方享有优先权。 七、以上事项,望甲、乙双方共同遵守。如有违约,双方共同协商,协商未果,可诉诸法律。 八、本合同未尽事宜,经双方共同协商另订补充协议,具有同等法律效力。

5、九、本合同壹式贰份,甲、乙双方各执壹份,自签订之日起生效,具有法律效力。 甲方签字(盖章):_联系电话:_ 乙方签字(盖章):_联系电话:_ 加油站改造施工合同书 发包人(全称):_(甲方) 承包人(全称):_(乙方) 依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法与其他有关法律、行政法规,遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,双方就以下建设工程施工事项协商一样,订立本合同。 第一条工程概况 工程名称:_ 工程地点:_ 其次条发包方式、合同价款与承包围 发包方式:全包 合同价款:预估价(已扣除甲方供应的设备与配件)。 人民币大写:(¥_元) 承包围:/双层油罐安装回填、一、二次油气回收管道安装

6、、渗漏检测仪、液位计、潜油泵的安装调试、防静电带的安装。 (卸油密闭箱体,集液井不在本预算) 第三条双方约定的工程量确认表等文件作为本合同附件,并具有法律效力。 第四条合同价款支付:双方约定,工程开工前支付合同总价款的30%,工程完工后甲方支付合同总价款的50%,在甲方向乙方交付相关经营资料(包括油气回收检测报告)的当天,乙方将剩余工程款一次性支付给甲方。 付款采纳银行转账或电汇。 (依据甲方实际状况确定) 第五条甲、乙双方责任和义务 乙方必需拥有相应的资质,相关材料办理施工手续,发生的一切费用由乙方负责。 负责地方关系与施工现场周边环境的协调,如因地方关系等处理不当造成停工、窝工、工期拖延等

7、,全部由乙方承当责任。 乙方在施工过程中拆队的材料不得随意堆放,不得影响厂区交通和绿化景观,其建筑垃圾应集中堆放。 方可验收。 乙方在施工期间未经甲方同意,不能随意更换现场代表。 乙方必需给其全部人员配置明显的标识,乙方人员凭此标识进、出施工场地。 在每个单位工程拆除前,乙方应提前4小时将拆除的措施、时间报甲方认可,未经甲方认可不得拆除。 。 除由于法律或事实上不行能接着履行合同义务的状况外,乙方应严格按合同规定执行,达到使甲方满足的程度。 乙方应严格遵守与执行甲方的指令,应听从甲方在施工现场的统一管理,根据甲方的部署进行拆除工作,不得野蛮施工。 拆除中对甲方指定的水、暖、电、汽、煤气、化学等

8、地上地下设与管线的隔离点,应实行专项防护隔离措施,并报甲方进行备案。 否则,因乙方责任造成的一切损失,乙方应负全额赔偿责任。 施工时发觉不明障碍物或者不明管线等,施工单位应当马上暂停施工,实行必要的应急措施,并与时向甲方报告,经甲方处置完毕后方可复原施工。 否则,因乙方责任造成的甲方的损失,乙方应负全额赔偿责任。 第六条违约责任 乙方未完全履行合同,乙方应无条件返工,由此造成的工料损失由乙方承当,或因乙方缘由发生其它使合同无法履行的行为,乙方应承当违约责任。 除非双方协议将合同终止或因一方违约合同无法履行,违约方承当违约责任后应接着履行合同。 双方中某一方如不能按期付款应按银行同期货款利息向另

9、一方支付违约金。 因乙方施工、保管不善造成的自有与拆除的设备和材料的丢失、毁损,由乙方负全部责任。 争议解决方法:甲乙双方履行合同时发生争议,双方应协商解决,如协商不成,任何一方均要可向法院提起诉讼。 第七条合同生效、变更、中止和终止 本合同一经生效,合同双方均不得擅自对本合同的内容作任何单方的修改。 但任何一方均可以对合同容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议。 该项建议应以书面形式通知对方并经双方签字确认。 假如乙方的违约行为在本合同其它条款中有明确规定,则按有关条款处理。 在合同执行过程中,若因国家安排调整或不行抗力因素而引起本合同无常执行时,乙方或甲方可以向对方提出中止执行合同或

10、修改合同有关条款的建议,与之有关的事宜双方协商办理。 本合同经双方签字盖章后起先生效。 第八条其它 本合同所包括的补充协议都是本合同不行分割的一部分,具有同等的法律效力。 本合同列明白双方的责任、义务、补偿和补救条款。 任何一方不承当本合同规定以外的责任、义务、补偿和补救。 双方任何一方未取得另一方事先同意前,不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。 本合同一式肆份,甲乙双方各执两份,未尽事宜双方另行协商。 甲方(公章): 乙方(公章): 法定代理人: 法定代理人: 托付代理人: 托付代理人: 日期: 日期: 中石油加油站施工合同 2023中石油加油站施工承包方:_签约时间:_签约

11、地点:_ 为了保证_施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他法律法规 ,双方友好协商,就本工程施工项目协商一样,订立本合同。 一、工程名称:_ 二、建筑面积(工程形式):_ 三、施工地点:_ 四、工期:1、开工:_年_月_日;2、竣工:_年_月_日;3、合同工期总共历时_天。 五、承包形式:_ 六、工程质量标准:_ 七、工程价款:_共计人民币元。 八、付款方式:_本合同生效后支付合同款项的_%,计_元;工程竣工且验收合格后,支付工程价款的_%,计_元;质保金_元,质保期满后支付。 九、质保期:_年。十、双方的责任义务1、发包方的责

12、任义务 为承包方供应良好施工场地、道路、水、电源,满意开工条件。解决施工中须要发包方协调解决的四邻关系及纠纷; 监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;给承包方供应施工图纸、坐标点、标高点;按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;2、承包方的责任义务 按发包方要求及图纸要求进行施工;如期完成施工任务; 接受发包方的技术指导和质量标准要求;负责发包方供应料物及设备的爱护; 教化施工人员爱惜甲方的材物,不得偷窃和损坏;担当施工中的一切平安事故责任及费用;十一、其他 1、本合同自双方签字盖章后生效,有效期至保修期满。 2、本合同未尽事宜,可由双方协商解决并签署书面补充协议,补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果,提交山东曹县人民法院提起诉讼。 3、合同附件为本合同条款的组成部分,本合同连同附件一式贰份,双方各执壹份,具有同等效力。 发包方:_承包方:_ 托付代理人:_托付代理人:_

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 办公文档 > 工作计划

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号