《单立柱广告施工合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《单立柱广告施工合同（41页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、编号本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载单立柱广告施工合同甲方：乙方：日期：说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 I I义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用I I时请详细阅读内容。篇一：单立柱广告牌工程施工合同1单立柱广告牌工程施工合同甲方（委托方）：乙方（承建方）：邢台市三木广告有限公司经甲乙双方共同协商，甲方委托乙方承建户外广告牌，为明确 双方共同权利义务，根据中华人民共和国合同法的有关细则规 定，经双方协商一致，本着自愿、平等、互利 为原则，签订如下条 款，共同遵信执守。一、项目概况1、项目名称：单
2、立柱广告塔两座2、广告牌画面规格：6米*18米。钢结构加工包括结构表面刷 两遍漆3、广告牌工程施工图纸见本合同附件一二、承包方式及工程总造价：本项目由甲方以包工包料方式委托乙方加工广告塔钢 结构及基础施工.单立柱广告塔两座，单价每座120624元（大写：壹拾 贰万零陆 百贰拾肆元整）。合计人民币241247元，大写：贰拾肆万壹千贰百 肆拾柒元整（以上价格含税）三、工程价款支付、结算方式：付款方式：1、合同签订后甲方支付给乙方工程总造价的30%,计人民 币元（大写：柒万贰千叁百柒拾肆元）；2、单立柱钢结焊接完毕安装之前再支付所安装单立柱款的50% 计人民币60312元（大写：陆万零叁百壹拾贰元整
3、）；3、 每个单立柱安装完毕之后，扣除5%勺质保金，将每个 单立柱余款付清。四、工程期限为 其中加工配件天，运输，安装天。五、双方责任（一）甲方责任1、 甲方负责广告塔（牌）的前期审批，如因甲方批准手续不 全，施工期间遇到城管以及其他监察机关的纠察时，甲方负责协调至正常施工 止。协调期间停工应由甲方补偿乙方施工人员误工补 助，误工补助按 每天每人100元计，工期相应顺延。2、开工前甲方为乙方施工接通电源，电源通至施工现场20米以内，并负责无偿提供安装位就近场地，提供380V工程电源。3、甲方派驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，办理 工程验收手续，解决应由甲方解决的问题，以及其它事宜。4
4、、甲方应按本合同及时拔付工程款项。如工程款不能及时到位，工期相应顺延。造成停工待料或窝工情况，甲方负责其施 工人员滞留损失。施工人员误工每人每天50元。5、甲方负责工程价款拔付和竣工结算，负责组织工程竣工验 收。甲方负责在安装完成前对单立柱进行质量检测以及地基检测。安 装完成后不得以质量问题再次检测。6、如甲方未按合同约定期限支付余款，单立柱又无质 量问题， 经甲乙双方协商无效，该广告塔（牌）属所有权非完全转移状态，同 时此合同终止。（二）乙方责任1、乙方负责按质按量完成合同所约定的项目内容，并确保广告塔（牌）结构安全性。广告牌设计基本风压为KN/m2（抗风设计值为8级）。广告塔质保期为3年，
5、保修期为1年，在 质保期如因钢结构配件质量问题在正常使用下发生结构破坏，经检验 属于配件质量或设计问题，由乙方负责其直 接损失（出现不可抗拒的 自然灾害除外）；如因安装不当导致广告牌出现质量问题，一切责任 由乙方承担；在施工过程 中，乙方要认真做好施工安全工作，对施工 中出现的人员伤亡事故，由乙方负责；在广告牌使用过程中，如确系 乙方责任造成广告塔损坏，由此对第三方造成的人身和财产损失由 乙方承担全部责任。2、由于乙方原因，未能在合同规定的时间内完工，每3、乙方施工人员在施工期间应遵守甲方区域的管理规定，服从 管理，遵纪守法，如有违法违纪行为，甲方有权按照有关规定实施处 罚，情节严重的移交地方
6、司法部门追究其 法律责任。4、施工中出现的问题由甲、乙双方协商解决。如遇到 无法抗拒 自然灾害（如刮风下雨、雪等）或停电原因，工期顺延。5、工程质量验收：以国家颁发的施工及验收规范和质量检验标 准为依据。工程质量达不到验收标准，甲方有权拒付工程款；钢结构 配件安装完工后验收合格日期即为保修期 开始（验收日期为；如乙 方工程已竣工，书面通知甲方进 行验收，甲方在收到验收通知7日内 未验收工程，故视为验 收通过。6、非经甲方书面同意，乙方不得转包工程，否则，甲方有权拒 付工程款。7、保修期内，乙方不能按照标准进行保修质量不符合要求，甲 方有权扣除保证金，直至保修质量合格。六、违约责任：如果甲乙双方
7、发生纠纷，由双方协商解 决；协 商不成时，由该工程所在地人民法院裁决。附则：（一）合同未尽事宜，由双方协商解决，补充协议，作为合同附件共同遵守（二）本合同一式两份，具有同守效力，甲、乙双方各持一份。（三）经甲方确认后的设计图纸为本合同的有效文件。如图 纸内容变更，附变更备忘录。（四）本合同附广告塔验收标准，该标准依据中国工程 建设 标准化协会标准户外广告设施钢结构技术规程验收 手续一式两 份，甲乙双方各持一份。（五）本合同从甲方首期付款到乙方帐户之日起生效。甲方代表人签字：乙方代表人签字：（盖章）（盖章）年 月曰年 月曰篇二：单立柱广告牌工程施工合同单立柱广告牌工程施工合同甲方：乙方：经甲、乙
8、双方共同协商，甲方委托乙方承建户外广告牌，为明 确双方的权利和义务，特订立本合同。一、工程概况：1、合同标的为立柱高15米，牌面高6米，宽18米角 钢框架 表面安装镀锌板广告牌广告工程，数量为壹个。2、施工地点:3、工程日期：自签订合同之日起15日内完工。4、上述广告牌的主材品名、规格、数量等必须符合国家规 定。5、上述广告牌施工图纸必须符合国家设计，并经甲方认可。二、甲方的责任：1、甲方负责施工场地具备施工条件。2、甲方负责施工所需的水电。3、甲方须审批完成城建、公路、园林等相关的合法手 续。三、乙方责任1、按合同和合同约定的内容，保质保量的完成本合同工程项 目。2、乙方接受甲方依据本合同相
9、关条款对本工程全程监督，依 据实际结果给乙方验收评定。甲方提出施工中出现的 违规问题，乙 方应即刻给予答复并及时处理，否则，由此产生的经济损失由乙方 承担。3、乙方做好广告牌避雷事宜。四、合同总价：经双方商定，单立柱广告牌施工承包价壹拾贰万元整（含画 布、不含照明电器），不开具发票。五、付款方式: 仟元整；地基完工后甲方付乙方合同总价的40%计肆万捌 仟元整；吊 装前甲方付乙方合同总价的20%计贰万肆仟元 整；工程完毕，验收合 格7天内甲方付乙方合同总价的7%计捌仟肆佰元整；余款3%工程 竣工满一年内支付。六、乙方应遵守安全生产有关管理规定，严格按合同标准给织施工，采取必要的安全防护措施，消除
10、事故隐患。由于乙方安 全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用由乙方自行承担。七、乙方应保证工程质量，确保正常使用年限不低于10年（甲方需定期维护）。八、本合同未尽事宜，双方协商解决，本合同一式两份，甲、 乙双方各执一份。甲方：乙方：年 月日篇三：广告立柱制作合同广告制作合同甲方：乙方：一经甲乙双方共同协商，甲方委托乙方承建户外广告牌，为明确 双方共同权利义务，根据中华人民共和国合同法的有关细则规 定，经双方协商一致，本着自愿、平等、互利 为原则，签订如下条款，共同遵信执守一、项目概况1、项目名称：双面立柱广告塔一座2、广告牌画面规格：6米*18米。钢结构加工包括结构 表面铝 塑板面，吸塑发光
11、字。3、 广告牌工程施工图纸见本合同附件一（具体造型以附件 效果图及施工图为准）。二、材料要求：1、铝塑板为黑色和白色，主架为：国标100#槽钢，副架为30*50镀锌厚方管，格为20*20镀锌方管，其它的副料以报价单 附件为准。三、承包方式及工程总造价：本项目由甲方以包工包料方式委托乙方加工广告塔钢 结构及基础施工单立柱广告塔两座，单价每座120624元（大 写：壹 拾贰万零陆百贰拾肆元整）。合计人民币241247元，大写：贰拾肆万壹千贰百肆拾柒元整（以上价格含税）四、工程价款支付、结算方式：付款方式：本合同签定当日甲方付给乙方总金额的50%作为订金，即壹拾伍万圆整（小写：150000元）；工
12、程全部完工后，甲方 在一个 星期之内（7天）验收，验收合格后，甲方一次性付 清余款，即壹拾 肆万圆整（小写：140000元）。剩于10000元 余款一年之后5日内付清（做为维护费）！五、广告制作工期：1、工期为天，即年日至年月日完成，如遇自然灾害、恶劣天气，停电，工期可推延。六、双方责任义务：1、施工期间甲方配合乙方所需要的场地电源等。2、甲方不得以任何理由拖欠工程款，否者乙方有权自行处理 或是向有关部门提起上诉。3、本工程如果涉及到城管、工商、税务、卫生等费用 由甲方 负责。4、乙方不得托延工期，超期一天扣除元。5、施工中出现任何问题由甲乙双方协商解决，如遇到 无法解 决的自然灾害（刮台风、
13、下雨、雪、停电等原因，工期顺延）。6、乙方必须按甲方材料要求施工，不得偷工减料，所 有的焊 接点涂满防锈漆。7、在施工过程中，乙方认真做好施工安全工作。现场 施工中 如出现人员伤亡事故，由乙方负责。8、如果甲乙双方任何一方未按合同规定履行义务，另一方有 权解除本合同，并保留对对方赔偿损失的权利。七、本合同一式贰份，双方各执壹份，双方签字后方 可生效。甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 代表（签字）：代表（签字）： 年月日篇四：单立柱广告牌工程施工合同1单立柱广告牌工程施工合同甲方（委托方）：乙方（承建方）：巴宜区八一镇米多广告装饰经甲乙双方共同协商，甲方委托乙方承建户外广告牌，为明确双方共同权利义
14、务，根据中华人民共和国合同法的有关细 则规定，经双方协商一致，本着自愿、平等、互利为原则，签订如下 条款，共同遵信执守。一、项目概况1、项目名称：单立柱广告塔2、3、单立柱广告位置：二、承包方式及工程总造价：本项目由甲方以包工包料方式委托乙方加工广告塔钢结构及基础施工。单立柱广告塔座，单价每座元（大写：元整）。合计人民币元，大写：元整（以上价格含税）三、工程价款支付、结算方式：付款方式：1、合同签订后甲方支付给乙方工程总造价的50%,计人民币（大写元）；2、单立柱钢结焊接完毕安装之前再支付所安装单立柱款的30% 计人民币元（大写：元整）；3、 每个单立柱安装完毕之后，扣除2%勺质保金，将每 个
15、单立柱余款付清。四、工程期限为天，即从年月日至年月曰。五、双方责任（一）甲方责任1、甲方负责广告塔（牌）的前期审批，如因甲方批准手续不 全，施工期间遇到城管以及其他监察机关的纠察时，甲方负责协调至正常施工 止。协调期间停工应由甲方补偿乙方施工人员误工补 助，误工补助按 每天每人100元计，工期相应顺延。2、开工前甲方为乙方施工接通电源，如接通不了电源，乙方自 行安排发电机，但甲方需与有关部门获得许可，可使用发电机，并且 开具发电机加油证明。3、甲方可派驻工地代表，对工程进度、工程质量进行 监督，办 理工程验收手续，解决应由甲方解决的问题，以及 其它事宜，增派甲 方代表，甲乙双方协商而定。4、甲方应按本合同及时拔付工程款项。如工程款不能及时到位，工期相应顺延。造成停工待料或窝工情况，甲方负责其施 工人员滞留损失。施工人员误工每人每天100元。5、甲方负责工程价款拔付和竣工结算
