《土木工程施工中停工损失费的索赔》由会员分享，可在线阅读，更多相关《土木工程施工中停工损失费的索赔（2页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、关于土木工程施工中停工损失费的索赔作为施工单位，在土木工程施工中，经常会遇到因为各种原因而导致工程大面积停工 现象。工程停工会给施工单位造成严重经济损失及工期损失。施工单位应该怎样向工程业主索赔停工损失费呢？笔者在工作中遇到的几次停工索赔案例浅析如下。按照国家法律规定，有以下几种原因而造成的工程停工，施工方有权向业主提出停工 索赔。一、因为业主单方终止施工合同而造成的工程停工。二、因为业主资金原因而造成的 工程停工，即在工程施工过程中工程进度款不能正常支付。三、因为业主意图使设计大面积变更或设计资料不全而造成的停工。四、因为战争、地震等其它不可抗拒因素而造成的工程停工。在施工中经常遇到的是前三
2、种情况。此时，若工程终止后不能再继续进行，施工单位 将撤离施工现场，施工方有权就以下费用向业主索赔：第一、工程撤离现场的直接费。包括以下内容：1、工人撤场费，包括工人撤场的路费及旅途餐费（转场或遣返回乡）。计算方法：工程停工时在施工人数*（单人路费十单人餐费） 2、施工现场的周转材料转移费，包括施工方自有或租赁的各种周转材料。计算方法：工程 停工时在场周转材料数量*单件转移费用。3、施工机械转移费，包括施工方自有或租赁的所 有施工机械。计算方法：停工时在场机械数量*（单台机械拆除撤场费十单台机械转场运费）第二、工程撤离现场的间接费。包括工程撤场时现场管理人员的工资费用及行政办公 费用。计算方法
3、：直接费 *本地区现场经费费率第三、预期利润。因为工程停工撤场，施工单位在本工程将无法实现预期利润，施工 单位可就预期利润问题向业主索赔。索赔数额：施工单位可根据工程中标书向业主提出索赔数额，具体数额可同业主协商，协商不成时可提请有关单位仲裁或申诉。工程停工后，根据业主要求，若影响工程进行的因素消除后工程可以继续进行。这是 施工中最常遇到的情况。 此时，施工单位将在施工现场 停工待命。就此，施工单位有权向业 主提出以下索赔：第一、停工待命人工费的索赔。因为停工原因消除后工程还要继续进行，所以，施工 工人不能离开现场。此时，将造成人员的大量窝工。费用计算如下：离工期间工人工资数额 *窝工人数*窝
4、工工日。窝工期间工人的工资数额可根据劳动 法有关规定计算。第二、停工期间周转材料的租赁费。施工单位有不少周转材料是向租赁单位租来的， 停工期间的材料租赁费对施工单位的损失很大，一定要详细计算。为计算清楚，可列表计算。如下表：（以模板等周转材料为例）若以上材料是施工单位自有的，根据北京市的规定，亦按租赁制考虑。若在其它材料点耕及格单也教麓里空单伊停工磁诺禧也F30L5俄3. 385挥慢慢次SOW工箔。油交忤0, SH植5CXK0.皿202；00杵U 31程d 026203120合计珀加地区施工。可进行材料摊销，摊销公式：某种材料在停工期间的损失费=（此材料购进原值-此材料报废后残值）/此材料预期
5、使用时间*停工时间。第三、停工期间机械费的计算。有不少大型机械是施工单位从租赁站租来的，停工期间的机械费，亦可按租赁制编制。以下表为例：机城号牛规格阜位藁量停工刑&笔赁总价塔吊3DOT. HA21233. M刘49S23. &孙重良信耍一台1277.前J5&4. S空屋机3 号2刘7则. 4. 之计.若以上机械是施工单位自有的，按北京市规定，亦按租赁制考虑。若在外地施工，可按摊销制编制。计算公式：某种机械在停工期间的损失费=（此机械购进原值-此机械报废后残值）/正常情况下此机械预期使用时间*停工时间。若停工时间过长，机械需要进行大修后才能使用，还需要计算大修费用及大型机械进出场费用。第四、工程停工期间的其他直接费。例如：现场排污费、冬雨季防护费等。计算公式：停工其他直接费=直接费*本地区费率。或按当地规定执行。第五、工程停工期间的间接费。包括公司对本工程的管理费及现场管理人员的现场经费。计算方法：停工期间管理费 =直接费*本地区管理费费率。或按当地规定执行。以上是笔者在几次停工损失索赔中的体会。另外，作为施工单位，应本着把停工损失减少到最低的原则，在停工事件发生前后多向业主提出合理化建议，力求最大限度地减少停工损失。
