《装饰装修工程法律问题百问百答》由会员分享，可在线阅读，更多相关《装饰装修工程法律问题百问百答（45页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、.装饰装修工程法律问题百问百答1.装饰装修施工合同应当包括哪些主要内容？（ 1）委托人和被委托人的姓名或者单位名称、住所地址、联系电话；（ 2）装饰装修的房屋间数、建筑面积，装饰装修的项目、方式、规格、质量要求以及质量验收方式；（ 3）装饰装修工程的开工、竣工时间；（ 4）装饰装修工程保修的内容、期限；（ 5）装饰装修工程价格，计价和支付方式、时间；（ 6）合同变更和解除的条件；（ 7）违约责任及解决纠纷的途径；（ 8）合同的生效时间；（ 9）双方认为需要明确的其他条款。2、约定工程承包范围的需注意哪些事项？建筑装修装饰合同的承包范围是承包人承包的工作范围和内容，填写时要逐字推敲，力争用词准确
2、，不能使用带有歧义的词字，如实反映施工承包范围。对重要工作界限要描述细致， 根据招标文件过施工图纸确定的承包范围如实填写，注意不要与施工预算、中标通知书或其他报价文件相互矛盾。专业资料.3、如何确定开工日期合同在约定开工日期时， 要尽可能的考虑施工过程中会出现的影响工程进度的各种困难，同时也应保证在保证质量与安全的前提下时间充足，避免出现约定的工期过短而影响质量与安全。 虽然双方在合同中商定了开工日期，但是由于建筑装修装饰市场不很规范， 合同约定的开工日期与实际开工日期很多并不一致，应以改变了的实际开工日期，即开工报告上载明的开工日期为准。4、没有开工报告如何确定开工日期？若没有开工报告， 则
3、缺失了最能证明实际开工日期的证据，就很难认定实际开工日期，如果承包人有其他证据证明实际开工日期，则应认定该日期为开工日期。但在这种情况下， 会对证据要求较高。 若承包人没有开工报告， 也没有任何证据证明实际施工日期，则应根据证据优劣情况，以合同约定的开工日期为准。5、哪些情形可以在合同中约定工期顺延和工期索赔？（ 1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定；（ 2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料；专业资料.（ 3）发包人未及时办理许可、批准行政审批手续；（ 4）发包人提供的测量基准点、 基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏；（ 5）发包人增加工作量；（
4、 7）发包人设计变更未提前通知，影响关键线路施工；（ 8）发包人供应材料不及时或供应材料存在质量问题，影响关键线路施工；（ 9）发包人未能按合约定支付工程进度款影响工程施工，且经承包人书面提醒后仍无改观，造成后续工程无法顺利进展；（ 11 ）发包人未及时对单项工程进行验收，导致整体工程无法继续施工或导致整体工程无法办理验收；（ 12 ）发包人原因无法办理竣工手续；（ 13 ）因发包人原因无法办理备案手续；（ 14 ）不可抗力导致工程无法施工；（ 15 ）合同约定执行政策、法规、规章和政府命令，因前述法律法规变化导致工程无法继续施工。6、如何进行工期顺延的程序性约定？承包方和发包方可以在合同中约
5、定，出现工期顺延的情形时， 承包方应在一定时间内，书面报发包方认可。同时还可以增加“视为”条款，约定发包方在规定期限内不予答复的，视为认可。发生工期延误时，企业应注意保留证据，以合同为依据，合法、合理的进行工期索赔，要求工期顺延。专业资料.7、什么是固定总价合同？固定总价合同（ FFP）即承包人针对发包人在招标文件中确定的拟建工程项目实施范围、工程量清单、相关报价要求、风险范围及幅度进行的报价不予调整。当工程项目实施范围发生变化、 工程量清单发生偏差、 超过约定的风险范围及幅度时应予以调整。 调整的方式、方法应在招标文件中明确或者在建设工程施工合同中约定。8、固定总价合同的适用情形有哪些？（
6、1）工程量小、工期短，估计在施工过程中环境因素变化小，工程条件稳定并合理；（ 2）工程设计详细，图纸完整、清楚，工程任务和范围明确；（ 3）工程结构和技术简单，风险小；（ 4）投标期相对宽裕，承包商可以有充足的时间详细考察现场、复核工程量，分析招标文件，拟订施工计划；（ 5）合同条件中双方的权利和义务十分清楚，合同条件完备，期限短（ 1 年以内）。9、什么是固定单价合同？专业资料.固定单价合同是指合同的价格计算是以图纸及规定、规范为基础，工程任务和内容明确，业主的要求和条件清楚，合同单价一次包死，固定不变，即不再因为环境的变化和工程量的增减而变化的一类合同。在这类合同中， 承包商承担价格的风险
7、，发包方承担量的风险。 承包合同在国际贸易当中的工程承包里固定单价合同是指根据单位工程量的固定价格与实际完成的工程量计算合同的实际总价的工程承包合同。10 、固定单价合同的适用情形有哪些？固定单价合同适用于工程量难以确定的工程建设项目，且工程量变化幅度不会太大的项目。11 、工程款支付进度一般如何约定？（ 1）装修装饰工程一般无预付款，若在招标时承包人缴纳投标保证金或履约保证金，为提高承包人进场的积极性， 发包认可将投标保证金和履约保证金作为预付款支付给承包人。（ 2）剩余付款按时间节点（进场、隐蔽工程完成、工程进度完成比例、工程项目竣工移交并经验收合格后等）付至已完成工程量的固定比例。 （注
8、意综合工程专业资料.进度和款项支付的配套）（ 3）剩余 5% 作为质保金在缺陷责任期满并且承包人完成所有已通知的缺陷整改工作经发包人验收合格后支付。12 、如何约定隐蔽工程验收的条件和程序？对于隐蔽工程， 发包人与承包人双方可以在合同中约定，承包人自检、 在隐蔽工程验收前，以书面形式通知发包人， 准备相应的书面材料经发包人验收后方可进行施工。承包人应设置发包人验收的期限，及逾期未验收的相应违约责任。13 、什么是工程竣工结算？工程款结算又称工程竣工结算书，是指施工企业按照合同规定的内容全部完成所承包的工程及根据工程实施过程中发生的施工合同范围的工程变更情况，调整施工预算价格且符合合同要求， 建
9、设单位及有关部门验收后， 由施工单位编制工程结算书向建设单位提出工程价款结算，经建设单位审核签认的按照工程实际发生的量与额计算， 以表达该项工程的施工造价为主要内容，并作为结算工程价款依据的文件，也是施工单位向建设单位索取工程报酬的依据。14 、是否应在结算中约定逾期默认情形？专业资料.结算工作是整个建筑装修装饰工程环节中的重要环节之一，实践中发包人往往会通过拖延结算来达到压低结算价格、延迟支付工程款的目的。 相对应的是， 为规避这样的风险，前期合同沟通时承包人应争取在合同中约定结算周期及逾期默认条款。最高人民法院公布的 关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第二十条约定：当事人约
10、定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复， 视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。 承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。15 、如何在合同中约定逾期默认条款？对于承包人而言， 按如下方式表述逾期默认条款较佳：发包人从签收结算资料之日起 x 日内完成结算工作并出具结算报告；若在前述期限内未完成的，视为发包人同意以承包人的送审价为最终结算价。16 、如何在合同中约定质量标准？甲乙双方一般应在合同中约定工程质量标准：（1）质量标准达到 建筑工程施工质量验收统一标准、建筑装修工程质量验收规范且需满足图纸及发包人对质量的要求；（2 ）装修工程完工后， 室内整体空气质量应满足环保
11、要求，并达到民用建筑工程室内环境污染控制规范要求标准。若双方约定的验收标准严于国家标准或行业规范的，应明确约定较严格的标准作为验收标准。专业资料.17 、建筑装修装饰工程的最低质保期为多长时间？(1) 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5 年 ;(2) 供热与供冷系统，为 2 个采暖期、供冷期 ;(3) 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2 年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。建筑装修装饰工程的保修期， 自竣工验收合格之日起计算。 国家质量标准为最低执行标准，双方的约定可以高于国家标准。18 、对质量保修程序通常会如何约定？保修期内发生质量问题， 施工单位应当履行保修义务， 并对造成的损失承担赔偿责任。发包人与承包人双方在合同中应当明确约定质量出现问题是的响应时间。通常发包人会规定在响应时间内未按约响应的，其有权另行委托第三方处理， 费用由承包人承担，并约定相应的违约责任。19 、质量保修期就是缺陷责任期吗？专业资料.工程保修期，是当事人在合同中约定的承包人对工程承担保修责任的期限，是工程正常使用条件下的法定最低保修期限。缺陷责任期，是指承包人按照合同约定承担缺陷修补义务， 且发包人扣留质
