实用工地施工合同模板

《实用工地施工合同模板》由会员分享，可在线阅读，更多相关《实用工地施工合同模板（2页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、实用工地施工合同模板 实用工地施工合同模板 甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)根据民法典和建筑工程承包合同条例的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。一、工程名称：_县飞龙铝塑型材销售中心 。地 点： _县建材市场院内 。二、承包方式三、工程承包内容四、合同价款实际建筑建筑面积确定。工程变更时，工程款的结算，按实际变更的工程量结算。五、 付款方式方进入工地后，甲方支付乙方30%预付款，主体完工后再付程款。六、总工期要求七、甲方责任1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。2.甲方应按合同付款

2、方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。八、乙方责任1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格。九、工程质量、安全及保修1.乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修_年。十、争议及解决办法未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议：第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁;第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日