《通信工程外包合作协议范本.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《通信工程外包合作协议范本.doc（100页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、通信工程外包合作协议范本通信工程外包合作协议范本。合同是当事人之间依法签订的协议，受法律的保护，工程工程开展前，有很多人都无视工程合同的存在。工程合同通常包括建立工程勘察、设计、施工合同等合同，所以，我们签订合同时要注意遵循合法原那么。那么，你想知道有关工程合同的内容资料吗？下面，我们为你推荐了通信工程外包合作协议范本，欢送阅读。甲方(发包方)：法定代表人：住址： ： ：乙方(承包方)：法定代表人：住址： ： ：根据中华人民共和国合同法及有关法律法规的规定，本着自愿、平等、协商一致的原那么，结合工程的实际情况，为确保各方利益，经协商一致达成如下协议：一、工程工程1、工程名称：_。2、工程名称：
2、_。二、工程地点地点：_。三、工程期限1、本合同总工期为_年_月_日开工，至_年_月_日完毕。2、如遇以下情况，工期作相应顺延。1施工现场不符合平安施工。2设计范围内重大设计变更。3人力不可抗拒的自然灾害(如台风、地震及战争)而影响工程进度。4甲方不能按合同规定支付工程款。乙方在以上情况发生的_天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。甲方代表在收到报告后，在_天内予以确认和答复，逾期不予答乙方可视为要求已被确认。四、工程价款工程总价：_人民币元整(￥_元)。五、付款方式1、合同生效后，甲方在一周内向乙方支付工程总价_%作为预付款，即人民币_元整(￥_元)。2、工程施工完毕后，甲方
3、在一周内向乙方支付工程总价_%的款项，即人民币_元整(￥_元)。3、工程验收完毕后，甲方在一周内向乙方付清全部余款，即_人民币元整(￥_元)。六、工程验收1、当该工程完工后，由乙方向甲方提出书面开工验收申请。甲方应在_天内安排验收工作，并告知乙方参加验收。乙方自提出申请验收报告_天后，因甲方原因未安排验收的，那么视为该工程符合设计和施工方案要求，运行正常，通过验收。2、工程未经历收，甲方假设需启用，须与乙方协商，经同意方可使用。假设未经乙方同意启用，将视为通过验收。3、整个工程验收合格，那么通过开工验收的当天即为开工日期。4、工程未通过验收，引起争议时，恳求第三方验收。七、验收标准本工程以相关
4、设计方案、图纸为根据，按照国家标准进展验收。没有国家标准的，那么按照行业标准进展验收。八、双方权利和义务1、甲方权利和义务指派为工地代表，负责协调甲方的相关事宜。在工程履行过程中此指派人员的所有签名视为甲方行为。1负责本工程的监视，积极协调施工配合关系。2负责对乙方进度、安装质量、平安保护、综合管理的监视。3提供有利施工的现场条件。4审核工程方案进度表。5负责对图纸、方案的审核、确认，负责对工程进度、工程质量、隐蔽工程、配套工程和合同执行情况进展监视检查及设计图纸变更签证，工程中间验收和其他必要的签证。6负责开工验收工作，在收到乙方提交所有开工资料后一周内组织验收。7按合同向乙方支付本合同规定
5、的价款。2、乙方权利和义务1严格按设计图施工，质量技术指标符合工程的各类标准和标准的要求。2施工中发现问题及时向甲方报告并提出解决方案。3编制施工组织方案，施工总进度方案，材料进场方案，开开工通知书等，及时送至甲方。4提供开工验收技术资料，并准备开工技术图纸，办理工程开工结算，参加开工验收。开工资料应满足甲方要求。5组织有技术程度的施工队伍，明确现场技术及施工负责人、主要管理人员，技术人员不得随意变动。九、违约责任1、由于甲方原因，使工程延期完成，那么视甲方违约，甲方向乙方支付违约金。违约金按合同总价_%延期天数计算，违约金总数不超过合同总价的_%。2、由于乙方原因，使工程延期完成，那么视中国
6、教育总网文档频道乙方违约，乙方向甲方支付违约金。违约金按合同总价_%延期天数计算，违约金总数不超过合同总价的_%。3、由于甲方未按合同约定向乙方付款，那么视甲方违约，甲方向乙方支付违约金。违约金按合同总价_%延期天数计算，违约金总数不超过合同总价的_%。4、执行过程中，任何一方无故单方面终止合同，那么视为违约，违约方需向守约方支付合同总价_%的违约金。十、合同的变更及解除1、合同签订生效后，除不可抗力外(指战争、严重水灾、火灾、台风和地震以及经双方同意属不可抗力的事故)，甲乙双方不得无故变更或解除。2、在履行合同过程中，因遇不可抗力事故，甲乙双方均应采取有效措施尽力减少损失并阻止损失的扩大。假
7、设确需变更或解除合同时，要求变更一方应及时通知对方，对方在接到通知_天内给予答复，逾期未答复视为同意。3、假如甲方未按合同付款，且延期支付任何一笔款项的期限到达_日的，乙方有权中止本合同项下义务的履行。甲方延期付款期限到达_日的，乙方有权解除本合同，并且有权恳求甲方给予相应的赔偿。4、假如乙方未能如期完成工程，且延期的期限到达_日的，甲方有权中止本合同项下义务的履行。整个工程延期的期限到达_日的，甲方有权解除本合同，并且有权恳求乙方给予相应的赔偿。5、变更或解除合同，所造成的损失由双方协商解决。十一、争议解决方式凡因本合同的签订、履行、解除、终止引起的或与本合同有关的任何争议，甲、乙双方应通过
8、友好协商解决，协商不成时双方同意向合同签订地人民法院诉讼解决。十二、其他条款本合同于_年_月_日由双方在签订，自双方签字或盖章后生效，一式_份，双方各执_份。甲方(发包方)：签订日期：_年_月_日乙方(承包方)：签订日期：_年_月_日工程外包合作协议范本 甲方：住址：法定代表人：联络 ：乙方：住址：法定代表人：联络 ：按照中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定，结合本工程详细情况，双方达成如下协议。第一条 工程概况1、工程名称：_。2、工程地点：_。3、承包范围：_。4、承包方式：_。5、工期：本工程自_年_月_日开工，于_年_月_日开工。6、工程质量：_。7、合同价款： _大写人民币：_。
9、第二条 发包方工作1、开工前日，向承包方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并向承包方进展现场交底。2、向承包方提供施工所需的水、电，并说明使用考前须知。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。3、指派_联络 ：_为发包方驻工地代表或主要联络人，负责合同履行。对工程材料、工程质量、进度进展监视检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜最新工程外包合同范本最新工程外包合同范本。4、如确实需要拆改原建筑物构造或设备管线，负责与业主办理相应审批手续。5、提供经业主或发包方确认的工程材料清单，内容包括材料名称、规格型号、数量、品牌、其他技术要求等。第三条 承包方工作1、参加发包方组织的施工图纸或作法说明的现
10、场交底，拟定施工方案和进度方案，交发包方审定。2、根据发包方提供的工程材料清单采购合格的工程物料，并由发包方驻工地代表签字确认。3、指派_联络 ：_为承包方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由承包方负责的各项事宜。4、严格执行施工标准、平安操作规程、防火平安规定、环境保护规定、严格按照图纸或作法说明进展施工，做好各项质量检查记录。参加开工验收，编制工程结算。5、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，做好施工现场保卫和垃圾处理等工作，并承当相应费用。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位住户的关系。6、对施工现场业主所滞留的物品、设施等采取保
11、护措施。7、施工中未经发包方或业主的书面同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物构造及各种设备管线。8、工程开工未移交发包方前，负责对现场的一切设施和工程成品的保护。9、参加发包方或业主单位主持召开的工程进度协调会议。第四条 关于工期的约定1、发包方要求比合同约定的工期提早开工时，应征得承包方同意，并支付承包方因赶工采取的措施费用。2、因发包方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。3、因承包方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4、因设计变更或非因承包方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上含8小时，一周内累计计算，工期相应顺延。第五条 关于工程质量及验
12、收的约定1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收标准、建筑安装工程质量检验评定统一标准等国家制订的施工及验收标准为质量评定验收标准。2、本工程质量应到达国家质量评定合格标准。发包方要求局部或全部工程工程到达优良标准时，应向承包方支付由此增加的费用。3、发包方、承包方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。发包方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，承包方可自行验收，发包方应予成认。假设发包方要求复验时，承包方应按要求办理复验。假设复验合格，发包方应承当复验费用，由此造成停工，工期顺延。假设复验不合格，其复验及返工费用由承包方承当，但工期也予顺延最新工程外包合同范本最新工程外包合同范本。4、由于承包方原因造成质量事故，其返工费用由承包方承当，工期不顺延。5、工程开工后，承包方应通知发包方验收，发包方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。如发包方在规定时间内未能组织验收，需及时通知承包方，另定验收日期。但发包方应成认开工日期，并承当承包方的看管费用和相关费用。第六条 关于工程价款及结算的约定1、双方商定本合同价款采用第_种：1固定价格。2固定价格加%包干风险系数计算，包干风险包括内容。3可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进展调整和开工结算。2
