《小型工程维修合同(全面完整版)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《小型工程维修合同(全面完整版)（18页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、小型工程维修合同（全面完整版）（可以直接使用，可编辑 全面完整版资料，欢迎下载）合同协议书发包方（甲方）：承包方（乙方）：按照中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定， 结合本工程的具体情况，双方达成如下协议。第 1 条 工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 承包范围：1.4 承包方式：包工包料1.5 施工期限：年 月 日至年 月 日完工1.6 工程质量：合格。第 2 条 甲方工作2.1 开工前 2 天向乙方进行现场交底。 消除影响施工的障碍物。 向乙方指 定施工所需水、电的接入点，并说明使用注意事项。2.2 对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其
2、他 事宜。第 3 条 乙方工作3.1 参加甲方组织现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。3.2 按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责 的各项事宜3.3 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。 严格按照招标文件规定的标准， 材料要求施工 （若认为存在问题需变更修改应征 得甲方书面同意），做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。3.4 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场安全文明管理的规定， 并 按照甲方的有关要求， 对施工现场进行必要的围挡及封闭管理， 确保施工现场周 围建筑物、设备、管线等免受损坏。3.5 施工中未经甲方书面同意
3、或有关部门批准， 不得拆改原建筑物结构及 各种设备管线。3.6 工程竣工未移交甲方之前， 负责对现场的一切设施和工程成品进行保 护。3.7 施工用水、用电应甲方要求共同核查水电用量并签字认可。3.8 2021 年 月 日完工，2021 年 月 日前施工人员和设备全部撤 离施工场地，由此产生的费用由承包人自行承担。 其中完工清理及撤场内容包括： （1）清除施工场地及其影响范围内垃圾；恢复因该工程施工造成的建筑物其它 部分损坏。（2）临时设施拆除、清理、平整或复原； （ 3）撤离施工人员、设备和 剩余的材料；（4）甲方指示的其它工作。第 4 条 关于工期的约定4.1 因甲方未按约定完成工作，影响工
4、期，工期顺延。4.2 因乙方责任， 不能按期开工或中途无故停工， 影响工期，工期绝不顺 延。4.3 因不可抗力因素影响，造成停工 8 小时以上，工期相应顺延。4.5 工期为 50 日历天。第 5 条 关于质量及验收的约定5.1 本工程竣工后由专家验收。聘请专家验收的专家费由中标人承担5.2 本工程质量应达到质量评定合格标准。执行国家、省、市现行的 建设工程施工及验收规范、施工技术标准、程序，建设工程施工操作规程、 “建设工程质量管理条例” 、“建筑施工安全检查标准”以及有关建筑质量、 安全施工、建筑材料准用证制度等有关文件、规定、施工图纸、技术交底、 等有关技术说明和“高级装饰装饰工程质量检验
5、评定标准”以及“山东省消 防管理的现行规定”等。室内空气质量达到合格标准。5.3 隐蔽工程和中间工程完成后， 乙方应及时书面通知甲方进行检查与验 收。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收， 乙方可自行验收， 甲方应予承认。 若甲方要求复验时， 乙方应按要求办理复验。 若复验合格，甲方应承担复验费用， 由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工 期也予顺延。5.4 由于乙方原因造成质量事故，返工费用由乙方承担，工期不顺延。5.5 工程完工后， 乙方应书面通知甲方验收， 甲方验收合格双方签字认可 即认为工程竣工。5.6 竣工验收的一切资料及手续由乙方负责办理并承担费用。
6、5.7 本工程质保期按照建筑质量管理条例相关规定执行。第 6 条 关于工程价款结算及付款方式的约定6.1 本工程合同价款暂定为：6.2 工程量清单以外发生的工程量以甲乙双方确定的签证为准。招标范 围内未包括的工程， 如采购人交由中标人施工时， 新增加的工程及设计变更： 工程量增加的，执行合同单价；若增加部分的工程量中存在合同没有约定的 计价标准时，对于相同或相类似的项目，套用合同单价，对于不存在相同或 类似的项目依国家定额标准计算工程价款。6.3 签订合同开工后预付合同总价的 10；工程经验收合格付至合同值的 50；审计结束，付至审定值的 95；余款 5%作为质保金，质保期满无质量问 题后全额
7、无息付清。7.1 乙方供应的材料必须符合设计要求和国家规定的技术标准。7.2 材料进场后，必须经甲方验收合格后方可使用。7.3 乙方采购的材料如不符合质量要求或规格有差异， 应禁止使用。 否则 责任由乙方全部承担。7.4 材料由甲乙方共同确定质量、 价格、品牌后由乙方负责采购， 甲方有 权对乙方采购材料进行调整。第 8 条 有关安全和防火的约定8.1 甲方提供做法说明， 应符合中华人民共和国消防法 和有关防火设 计规范。8.2 乙方在施工期间应严格遵守 建筑安装工程安全技术规程 、建筑安 装工人安全操作规程 、中华人民共和国消防法和其他相关的法规、规范。8.3 由于甲方确认的做法说明， 违反有
8、关安全操作规程、 消防法和防火设 计规范，导致发生安全或火灾事故， 甲方应承担由此产生的一切经济损失及其他 责任。8.4 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防法律法规， 导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失及其他责任。第 9 条 违约责任9.1 由于乙方原因，逾期完工，每逾期一天，乙方支付结算价 1000 元/ 天的违约金。9.2 乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场工程成品， 如造成损失， 应照 价赔偿。9.3 未经甲方书面同意， 乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线， 由此发 生的损失或事故，由乙方负责并承担损失。9.4 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知
9、对方，办理合同终止协议， 并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。9.5若因乙方原因致使本工程达不到约定的质量标准，乙方应承担结算价 10%勺违约金，并采取返工、修理等补救措施所支出的费用由乙方负责，使工程 质量达到约定的质量标准，乙方并承担违约责任。第10条争议或纠纷处理合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成时可向高新区人民法院起诉。第11条其他约定乙方派驻现场项目经理 ，联系 ： 。项目经理应保证每天在现场的工作时间，工作时间离开现场时应经甲方代表同意。第12条附则12.1本工程质量保修期年，保修期内发生的质量问题，由乙方无偿进行返修12.2本合同一式陆份，甲方叁份，乙方壹份,方:乙 方:
10、全权代表：（签字盖章）全权代表：（签字盖章）电 话:电 话:开户银行:开户银行:账 号:账 号:签订时间:签订时间:小型农田水利建设工程施工合同（示范文本）发包人 （全称）：承包人 （全称）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法 及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的 原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：工程项目一览表（附件 1）资金来源：财政补助资金及群众投劳筹资。二、合同工期：开工日期：2021年月日；竣工日期：2021年月日；合同工期总日历天数天。三、双方一般权利和义务1、发包人一般权利和义务（1）组织
11、施工预算中“投劳折资”部分的投工投劳的兑现，协 调好投工投劳与专业施工队伍的配合；（2）搞好土地占用、青苗补偿等工作，使施工场地具备施工条 件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；（3）提供施工所需水、电线路，保证施工期间的需要；（4）提供施工场地道路的通道，满足施工运输的需要；（5）组织质量监督小组，负责对工程质量、进度、安全进行监 督。2、承包人一般权利和义务（1）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环 境保护和安全生产等的管理规定；（2）已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保 护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；（3）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的
12、有关规定，交工前 要清理现场；（ 4）接受发包方质量监督小组、乡人民政府、水务部门工程 技术人员对工程质量、进度、安全进行监督指导。四、质量标准工程质量标准：合格。质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因 承包人原因工程质量达不到约定的质量标准， 承包人承担违约责任五、隐蔽工程和中间验收工程具备隐蔽条件的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐 蔽或中间验收前 24小时以通知发包人验收。发包人组织质量监督小 组，汇同乡人民政府负责人、 水务部门工程技术人员及时进行验收。 承包人准备验收记录，验收合格，各部门参加人员在验收记录上签 字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在
13、发包 人限定的时间内整改后重新验收。六、安全施工1、安全施工与检查承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不 力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们 的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。 因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费 用。2、安全防护承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易 燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人 提出
14、安全防护措施，经发包人认可后实施，防护措施费用由承包人 承担。实施爆破作业，承包人应与爆破公司签订爆破作业合同，并提 出相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。七、合同价款与支付1、合同价款及调整工程实行固定单价承包（详见附件 2），结算按工程实际计量 结算。合同中没有约定的工程单价，结算时以审计认定单价结算。2、工程量的确认承包人应向发包人提交已完工程量的报告。发包人接到报告后 组织质量监督小组核实已完工程量（以下称计量），承包人为计量 提供便利条件并派人参加。对承包人超出设计范围和因承包人原因 造成返工的工程量，发包人不予计量。3、工程款支付在确认计量结果后发包人应将计量结果提交到乡人民政
15、府，由 乡人民政府汇同水务、财政、审计部门核查计量结果，最后财政部 门按确认的工程量向发包人拨付工程款。发包人在收到财政部门拨 付的工程款后， 7日内向承包人支付工程款。 工程竣工验收后发包方 支付承包方 95%工程计 量款， 余下 5%在保修期 （一年）满后一次性支 付。八、材料供应发包人供应政府采购的材料设备，双方应当约定发包人供应材 料设备的一览表，作为本合同附件（附件 3）。一览表包括发包人供 应材料设备的品种、规格、型号、数量、质量等级、提供时间和地 点。发包人在所供材料设备到货前 24小时，通知承包人，由承包人 派人与发包人共同清点。 承包人派人参加清点后由承包人妥善保管， 因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。九、竣工验收1、竣工验收工程具备竣工验收条件，发包人应及时组织乡人民政府、水务、 财政等部门进行竣工验收。2、质量保修承包人应对工程质量进行保修，保修期为一年。承包人在保
