《工程监理案例分析》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程监理案例分析（9页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、1、【背景材料】某开发公司一项旧城改造工程，现场工作分两个阶段，第一阶段拆除旧建筑物，第二阶段建新楼房并与监理单位签订了监理合同，施工单位进场后进行了施工准备工作，开工前向监理方提交了该工程的施工组织设计。监理工程师审核后，以书面形式回复施工单位并报业主。【问题】1对需要拆除工程，建设单位应当在拆除工程施工15天前，将哪些资料报送建设行政主管部门备案？2监理工程师审查、施工组织设计时应掌握的原则是什么？3工程质量事故处理方案有哪几类？监理工程师处理质量事故的依据是什么？【题目答案】1施工单位资质等级证明；拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明；拆除施工组织方案；堆放、清除废弃物的措施。2
2、（1）施工组织设计的编制、审查和批准应符合规定的程序。（2）施工组织设计应符合国家的技术政策，充分考虑承包合同规定的条件、施工现场条件及法规条件的要求，突出“质量第一，安全第一”的原则。（3）施工组织设计的针对性：承包单位是否了解并掌握了本工程的特点及难点，施工条件是否分析充分。（4）施工组织设计的可操作性：承包单位是否有能力执行并保证工期和质量目标，该施工组织设计是否切实可行。（5）技术方案的先进性：施工组织设计采用的技术方案和措施是否先进适用，技术是否成熟。（6）质量管理和技术管理，质量保证措施是否健全且切实可行。（7）安全、环保、消防和文明施工措施是否切实可行并符合有关规定。（8）在满足
3、合同和法规要求的前提下，对施工组织设计的审查，应尊重承包单位的自主技术决策和管理决策。3处理方案有三类：修补处理、返工处理、不做处理。处理质量事故的依据：质量事故的实况资料；有关合同及合同文件；有关技术文件、档案和资料：相关的法律法规。2、【背景材料】某工程项目业主与施工单位按建设工程施工合同文本对某项工程建设项目签订了工程施工合同，工程未进行投保。在工程施工过程中，遭受20年不遇的暴风雨不可抗力的袭击，造成了相应的损失，施工单位及时向监理工程师提出索赔要求，并附索赔有关的资料和证据。索赔报告的基本要求如下：1遭暴风雨袭击是非施工单位原因造成的损失，故应由业主承担赔偿责任。2给己建分部工程造成
4、破坏，损失计16万元人民币，应由业主承担修复的经济责任，施工单位不承担修复的经济责任。3施工单位人员因此灾害使数人受伤，处理伤病医疗费用和补偿金总计3万元人民币，业主应给予赔偿。4施工单位进场的在使用的机械、设备受到损坏，造成损失7万元人民币，由于现场停工造成台班费损失3.8万元人民币，业主应负担赔偿和修复的经济责任。工人窝工费3.2万元人民币，业主应予支付。5因暴风雨造成现场停工8天，要求合同工期顺延8天。【问题】1监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后，应进行哪些工作？2不可抗力发生风险承担的原则是什么？对施工单位提出的要求如何处理？【题目答案】1监理工程师接到索赔申请通知后应进行以下主要
5、工作：（1）进行调查、取证。（2）审查索赔成立条件，确定索赔是否成立。（3）分清责任，认可合理索赔。（4）与施工单位协商，统一意见。（5）签发索赔报告，处理意见报业主核准。2不可抗力风险承担责任的原则： （1）工程本身的损害由业主承担。（2）人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用。（3）造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失，由施工单位承担。（4）所需清理、修复工作的费用，由双方协商承担。（5）工期给予顺延。处理方法按索赔报告的基本要求顺序分别为：（1）经济损失由双方分别承担，工期延误应予签证顺延。（2）工程修复、重建16万元人民币工程款应由业主支付。（3）索赔不予认可，由施工单位承担。（
6、4）索赔不予认可，由菔工单位承担。（5）认可顺延合同工期8天。3、【背景材料】某工程项目业主委托一家监理单位实施施工阶段监理。监理合同签订后，组建了项目监理机构。为了使监理工作规范化进行，总监理工程师拟以工程项目建设条件、监理合同、施工合同、施工组织设计和各专业监理工程师编制的监理实施细则为依据，编制施工阶段监理规划。监理规划中规定各监理人员的主要职责如下：（1）总监理工程师的职责：1）审查和处理工程变更。2）审定承包单位提交的开工报告。3）负责工程计量、签署原始凭证。4）及时检查、了解和发现总承包单位的组织、技术、经济和合同方面的问题。5）主持整理工程项目的监理资料。（2）监理工程师职责：1
7、）主持建立监理信息系统，全面负责信息沟通工作。2）检查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件。3）对承包单位的施工工序进行检查和记录。4）签发停工令、复工令。5）实施跟踪检查，及时发现问题及时报告。（3）监理员职责：1）担任旁站工作。2）检查施工单位的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好记录。3）做好监理日记。【问题】1监理规划编制依据有何不恰当？为什么？2监理人员的主要职责划分有哪几条不妥？如何调整。3常见的监理组织结构形式有哪几种？4写出组建项目监理机构的步骤。【题目答案】1不恰当之处：编制依据中不应包括施工组织设计和监理实施细则。施工组织设计是由施工单位编制指
8、导施工的文件，监理实施细则是根据监理规划编制的。2总监职责中的、条不妥。条应是监理员职责，条应为监理工程师职责。监理工程师职责中的、条不妥。、条应是总监的职责；、条应是监理员的职责。3直线制、职能制、直线职能制和矩阵制。4确定项目监理机构目标；确定监理工作内容；项目监理机构的组织结构设计；制定工作流程和信息流程。4、【背景材料】某工程为多层住宅楼，地基处理采用砂石垫层，条形钢筋混凝土基础。主体为砖混结构，开发公司与监理单位签订了委托监理合同，与施工单位签订了施工合同。项目总监理工程师主持编制了监理规划，上报监理单位审批。监理单位技术负责人建议总监修改或补充完善监理规划中如下内容：一、修改和完善
9、旁站监理有关内容1旁站监理范围和内容：条形钢筋混凝土基础浇筑；主体梁、板、柱混凝土浇筑；厨、卫间、屋面防水层施工。2旁站监理程序：监理单位制定旁站监理方案，并送施工单位，施工单位在需要实施旁站的关键部位、关键工序进行施工前24h书面通知监理机构，监理机构安排旁站人员按旁站监理方案实施监理。 3旁站监理人员主要职责有：（1）检查施工单位有关人员的上岗证和到岗情况。（2）检查机械、材料准备情况。（3）核查进场材料、构配件、设各、商品混凝土的质量检测报告，监督施工单位的检验或委托第三方复验。（4）检查旁站部位、工序有否执行强制性标准和施工方案。4旁站人员发现施工单位有违反强制性标准的行为时，应立即报
10、告监理工程师或总监理工程师处理。5凡旁站监理人员未在旁站监理记录上签字的，不得进行下一道工序施工。二、目标析部分是实现的风险分一个薄弱环节，建议补充内容1根据本项目的工程情况和建设条件，列出投资、质量、进度三大目标控制的常见风险和主要风险。2在正确认识风险的基础上，制定相应的风险对策。【问题】1在施工旁站监理各条内容中，有哪些不恰当？错误的请改正，不完整的请补充。2风险识别的核心工作是什么？损失控制计划系统由哪些部分组成？【题目答案】1.（1）旁站监理内容不完整。应补充：砂石垫层地基施工；土方回填。（2）旁站程序不恰当。旁站监理方案还应送建设单位和工程质量监督机构。（3）旁站监理人员职责不完整
11、：应补充做好旁站监理记录和监理日记，保存旁站监理原始资料。（4）错误。改为旁站监理人员有权责令施工单位立即整改。（5）不恰当。应改为凡旁站监理人员和施工单位现场质检人员未在旁站记录上签字的，不得进行下一道工序施工。2风险识别的核心工作是建设工程风险分解和识别建设工程风险因素、风险事件及后果。损失控制计划系统由预防计划、灾难计划和应急计划三部分组成。5、背景材料】1995年8月10日，某钢厂与某市政工程公司签订该厂地下大排水工程总承包合同，总长5000m，市政工程公司将任务下达给该公司第四施工队。事后，第四施工队又与成立仅半年、尚未取得从业资质等级认证的某乡建筑工程队签订了建筑分包合同，由乡建筑
12、工程队分包其中3000m排水工程施工任务，价金45万元，9月10日正式施工。1995年9月20日，市建委主管部门在检查该项工程施工时，发现乡建筑工程队承包工程手续不符合有关规定，责令停工。某乡建筑工程队不予理睬。10月3日，市政工程公司下达了停工文件，乡建筑队不服，以合同经双方自愿签订并有营业执照为由，于10月10曰诉至人民法院，要求第四工程队继续履行合同，否则应承担毁约责任并赔偿其经济损失。【问题】1请依法确认总包及分包合同的法律效力。2该合同的法律效力应由哪个机构确认？3某乡建筑工程队所提供的承包工程法定文书是否完备？4某市建委主管部门是否有权责令停工？5合同纠纷的法律责任应如何裁决？【题
13、目答案】1总包合同有效，分包合同无效。因为：合同法第52条规定有下列情况之一者合同无效：一方以欺诈胁迫手段订立合同，损害国家利益；恶意串通，损害国家、集体和第三方利益：以合法形式掩盖非法目的：损害社会公众利益；违反法律法规的强制性规定。该发包合同：在内容上违反建筑法第29条规定的“主体结构必须由总承包单位自行完成”，分包方承包了大排水主体工程的3/5，显然违反了国家的法律规定；该乡建筑工程队尚未取得国家相应的资质等级证书，不具备承揽该项工程的从业资质条件，违反建筑法第13条以及合同法第9条民事法律行为的行为人应具有相应的民事行为能力的规定，因此，该分包合同应属于无效合同，即使当事人不作出合同无
14、效的主张，国家行政部门也会依法给予干预。 2该合同应由人民法院或仲裁机构确认无效。3乡建筑工程队只交验营业执照，而未交验建筑企业从业资格证书。4市建委主管部门有权责令停工。5双方均有过错，应分别承担相应责任，依法宣布分包（实为转包）合同无效，终止合同。对乡建筑工程队已完成的工程量，由市政工程公司按规定支付实际费用（不包含利润），但不承担违约责任。6、【背景材料】某工程项目在设计文件完成后，业主委托一家监理单位协助业主进行施工招标和实施施工阶段监理。签订了建设工程委托监理合同。采取公开招标方式，并在招标公告中要求投标者应具有一级资质等级的施工单位参加投标。参加投标的施工单位与施工联合体共有9家。在开标中出现以下事件：事件1：A建筑公司的资质材料齐全，盖有公章和项目负责人的签字，但没有企业法人印章。事件2：B建筑公司施工联合体是由三家建筑公司联合组成的施工联合体，其中甲、乙建筑公司为一级施工企业，丙建筑公司为二级施工企业。事件3：C建筑公司投标文体中的大写金额和小写金额不一致。【问题】1以上事件应如何处理。2工程量清单计价格式内容组成有哪些。3D建筑公司中标后，在施工中发生一项措施费，在投标措施项目清单中没有列出。D公司是否可以提出索赔，为什么
