《【实用模板】2023年工地施工合同》由会员分享,可在线阅读,更多相关《【实用模板】2023年工地施工合同(44页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、2023年工地施工合同 2023年工地施工合同1(2814字)甲方:乙方:甲乙双方就完成_市广源停车场管理有限责任公司停车位钢结构加工、制作工程达成一致意见,根据中华人民共和国合同法以及相关法律,经甲乙双方友好协商,在平等互利的原则下,确立本合同,以明确双方的权利、义务,确保合同双方共同执行,签订本合同。一、合同范围1.1范围:乙方严格按照甲方提供的钢结构图纸要求,进行停车位钢结构组件的材料购置、加工和制作。1.2加工材料严格按设计要求的质量进行采购,整理好材料质量档案。1.3加工数量:垂直升降横移停车位钢结构1800个。二、合同价款本合同总价款为大包干人民币:壹仟叁佰玖拾壹万叁仟元整(139
2、_3000.00元)。以上价格为停车位钢结构材料费、制作和安装的总费用(开具增值税发票)。三、付款方式及工程进度3.1第一期付款:合同签订生效后_日内,付合同总价的10%,即人民币:_X元整(_X.00元)。3.2第二期付款:清单中包括的所有项目工程材料加工制作完毕进入施工场地后,经甲方验收质量合格,制作、安装后,付合同总价的40%,即人民币:伍_万伍仟贰佰元整(_X.00元)。3.3第三期付款:工程全部结束,经甲方验收合格,双方结算完毕,甲方预留合同总价款的5%作为质保金,剩余款项一次性付清。3.4第四期付款:从工程竣工验收合格之日起_年质保期满,经甲方确认工程无质量问题或其他与本合同有关的
3、纠纷后,一次性支付清剩质保金。四、工程质量及验收4.1工程制作安装质量必须达到钢结构工程施工及验收规范(GB50205-20)的规定。焊接质量达到建筑钢结构焊接规程(G81-20)要求。钢结构涂装前应对构件表面进行处理,本设计构件表面处理方法为角磨机钢丝刷或手工钢丝刷除锈、除焊杂、毛刺、倒角后,用布擦净后喷醇酸防锈底漆一边,(具体油漆颜色项目主管定)。施工按钢结构施工技术规范进行;4.2乙方承担合同内的工程质量的达标责任。五、甲方责任5.1甲方负责提供乙方加工所必须具备的图纸、加工要求。5.2甲方负责提供乙方材料进入安装工地的材料放置场地及看管。六、乙方责任6.1乙方负责按时完成合同内所有项目
4、的材料采购、加工、制作和安装。6.2乙方应保证所有材料质量符合相应国家标准要求,不得低于国标偏差要求并出具合格证,所选购的材料符合本合同项下约定的使用目的,所有材料必须经甲方确认后方可使用。6.3乙方对承包项目工程提供为期_年的保修,保修期自工程竣工经甲方验收合格并书面确认之日起计算。在保修期内工程出现质量问题由乙方负责修复或更换,但因甲方操作不当引起的损坏应由甲方承担相关维修费用,乙方必须在接到甲方要求维修或更换通知之时起8小时内到达指定地点进行维修或更换。若乙方未能在规定时间到达,或者同一问题经乙方两次维修仍未解决,则甲方有权利聘请专业的公司进行修复,所支付的相关费用由乙方承担。七、变更7
5、.1甲方可对合同内工程内容提出变更,包括对技术条件或技术纪要,材料的增减或原材料的代替、增加、减少以及工厂发运时间等。变更应由甲方以书面形式向乙方提出,乙方应在收到甲方的变更请求后予以接受并以书面形式答复。7.2变更以双方书面确认为准。任何变更,甲方允许乙方延迟履行合同义务和并按双方协商意见变更合同价款,对变更前的材料及其原材料如已投入生产或完成采购,按中途退货处理。无双方书面确认的变更不得作为最终合同价款结算的依据。八、工期8.1本合同工期为100天,自_年_月_日至_年_月_日。材料按甲方要求分批次进入工地时间:第一批不晚于_年_月1_日。8.2乙方应严格按照合同规定的时间进度完工。因甲方
6、变更和施工条件不具备或不可抗力因素造成乙方不能正常施工,则工期按照双方书面确认的实际延误的时间顺延。若由于乙方自身原因造成不能按期施工,买方有权利将工程的全部或部分外包,相应造成的损失全部由乙方承担。九、违约责任9.1合同任何一方不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同之约定的均属违约。除本合同另有规定外,违约方应承担因此给相对方造成的损失。9.2因甲,乙双方任意一方造成违约、逾期开工或工程完工日期晚于约定工期的,每逾期_日,违约方应按合同总价的千分之五的比例向另一方支付逾期违约金。违约方逾期超过原定工期_日的,甲,乙双方任意一方有权利解除合同并要求违约方按合同总价的10%支付违约金。9.3乙
7、方交付的材料如存在质量缺陷,应由乙方负责更换所需的材料;如少于合同数量,应由乙方负责补齐;乙方的工程质量如不符合国家标准和合同约定标准的,甲方有权解除本合同,乙方应按合同总价的10%支付违约金,另外,违约金不足以弥补因工程质量不合格给甲方造成的损失的,乙方继续赔偿给甲方造成的损失。9.4如果甲方不能按照本合同的约定按期付款,甲方应按照本热门版合同.2条承担相应的责任。9.5如甲乙双方无正当理由擅自解除本合同,违约方应向守约方支付合同总价的30%作为违约金,赔偿另一方因此而遭受的损失。十、争议解决凡因合同引起的或与合同有关的任何争议,双方应友好协商解决。双方未能就争议事项达成协议,则任何一方有权
8、将该争议提交当地人民法院仲裁委员会按照其现行有效的仲裁规则进行仲裁。十一、其他条款11.1合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。未尽事宜,经双方共同协商签订书面补充协议,补充协议签字盖章后与本合同具有同等效力。其他未尽事宜,按中华人民共和国合同法的有关规定执行。11.2本合同一式陆份,甲乙双方各执叄份,每份具有同等法律效力,由双方签字盖章后生效,甲方:乙方:法定代表人:法定代表人:签字日期:年_月2023年工地施工合同2(576字)发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)为了加快_市淦河水生态修复及综合整治工程的进度,现将该工程临时道路施工及施工仓库承包给乙方施工建设,经甲乙
9、双方平等、自愿协商,一致达成如下协议:1、由乙方协调好环卫、城管及周边的社会关系,甲方概不负责。2、一切安全事故由乙方自行负责。3、承包方式:包工包料。4、结算价格:该工程的临时道路约700米,以每米80元包干的价格。仓库约300平方米,每平方200元包工包料。5、付款方式:工程完工后,甲方验收合格后,一次性付清。6、施工过程中,如因乙方原因造成工程停工或不能继续,乙方有权另找他人施工,前期工程量按50%结算。7、工期:从本协议签字之日起,30个日历天内完工。如超过工期,所剩工程量甲方自行处理,所产生的费用从乙方总工程价中扣除。8、合同签字后,次日乙方必须开工,否则合同无效。9、本协议一式两份
10、,甲、乙双方各持一份。甲方:乙方:_年_月_日_年_月_日2023年工地施工合同3(1419字)甲方:乙方:甲方根据工程施工需要,委托乙方安装施工设备壹台。为明确双方权利和义务,经双方充分协商订立本合同。一、项目概况1、工程项目名称:。2、安装地点:。3、设备名称:施工升降机。4、设备型号、规格:。5、设备制造单位:。6、安装总高度:69米。二、承包方式;由乙方承包安装、顶升加节、附着、拆卸及验收检测。三、承包费用1、安装的费用为每台18000。00元整)安装到69米(含人工费及检测费等费用)。2、附着费用为每道元整。四、付款方式第一次安装完毕现场验收后预付13000。00元整,全部安装并验收
11、合格后再一次性支付所有余款为5000。00元整。五、甲方责任1、负责施工现场的“二通一平”(通路,通电,场地平整)。2、按合同所规定时间付款。3、配合进行现场戒备,甲方无关人员和其他人员未经许可不得进入工作范围。4、指派专职安全员对乙方施工安全监督检查。5、电梯日常使用的操作司机和指挥由甲方自行负责,不属于乙方的员工编制。六、乙方义务1、向甲方提供安装单位营业执照资历质证和安全生产许可证复印件并加盖公章。2、编制安装施工方案,方案必须有编制人、审核人和技术负责人签名并加盖公章。方案内容包括:(1)工程概况(2)作业前准备(3)安装施工方法和步骤(4)安全技术措施(5)其他有关内容3、乙方必须向
12、作业人员提供合格的安全防护用具(如安全帽、安全带等)。4、乙必须指定现场作业负责人和现场安全负责人。5、本次安装作业开工前,乙方有义务按设备使用地施工安全监督站的要求,提供各项资料(设备生产制造许可证、产品合格证、使用说明书。基础隐蔽验收等资料由甲方提供)。经本地施工安全监督站核准后方能开工(工程未报建除外)。6、设备安装完毕后,在自检合格的基础上,由乙方负责向本地施工安全检测受理中心申请检验,甲方应配合乙方,按要求提供自己需要提供的资料,设备检测至合格。由于乙方原因引起的不合格项目,乙方负责进行整改,如由于甲方原因引起的不合格项目,应由甲方负责。7、设备进行安拆作业前,必须进行安全技术交底,
13、全体作业人员必须严格遵守安全生产规章制度和操作规程。8、乙方应当服从甲方的安全生产管理。乙方对本次安装作业的相应安全事故承担法律和经济责任。七、补充条款八、本合同自双方签字盖章,收到使用单位安装费用之日起生效。九、本合同一式贰份,甲乙双方各一份,具有同等法律效力。甲方:乙方:有限公司甲方代表(签章):乙方代表(签章):合同订立日期2023年工地施工合同4(2819字)发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律、行政法规,为明确合同双方权利、义务和经济责任,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,经双方协商一致,订立本合同。一、工程概
14、况1.1工程名称:1.2工程地点:金1.3工程内容:小区全部配电工程1、小区所有箱变的安装调试2、小区内高低压电缆敷设、制作、接线。3、小区内接地敷设、制作、安装、调试。4、小区内高压计量和分支箱、低压分箱、楼洞表箱、计量表箱制作安装。5、小区配电工程图纸设计的其他内容。并将已安装的1000A箱变迁移到图纸设计的指定位置。二、承包方式及合同价款2.1承包方式:包工、包料、包工期、包安全、包质量。2.2合同价款:本合同的一次性固定总承包价款为人民币_X元。金额(大写):贰_万元整元该合同价款为固定价格,不因国家政策、市场因素变动其他因素而调整,由乙方包干使用。阳光花园开工前期先上的一台1000A箱变,含高压配电系统及计量装置,作为甲方临时施工用电使用,施工结束后由乙方负责按设计要求迁移到指定位置,费用包含在本合同总承包价中。2.2付款方式:付款方式为银行支票或现金,货币种类为人民币。1、一期1000A箱变工程造价为397270元,由甲方在一期工程结束后一次性支付给乙方。2、二期工程在人员进场,小区_区电缆沟开挖完