《营销中心消防设施改造施工合同范》由会员分享，可在线阅读，更多相关《营销中心消防设施改造施工合同范（4页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、建筑消防设施改造施工合同 建设单位：XXXXXXXXXXXX建筑名称：XXXXXXXXXX建筑地点：XXXXXXXXXX 施工单位：XXXXXXXXX 合同编号：XXXXXXXX 协议书甲方（建设单位）：XXXXXXX 乙方（安装施工单位）：XXXXXXXXX 根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例之规定，结合本建筑消防设施安装的实际，经协商双方达成如下协议，共同遵守。 第一条：建筑消防设施概况（一）建筑名称：XXXXXXXX营销中心装修工程（二）承包范围：营销中心、卫生间喷淋改造，区域报警系统改造。包报建、报备，安全文明施工，包验收。（三）开工日期： 2014年 月 日 竣工
2、日期： 2014年 月 日第二条 : 工期施工工期为10天，以甲方开工令为计算依据。施工单位进场后，根据装修单位提供的施工进度计划，排出安装进度计划，甲方签字后按计划进行安装改造。第三条：价款、拨款和结算（一）合同价款：经双方协商，含人、机、材料税费、安全文明施工措施费等所有费用，包干总价(含税)：（大写）：贰万壹仟元整（小写）：￥21000 元（二）合同签订乙方进场后付给预付款 50% ；（三）消防设施验收合格后，甲方付给乙方进度款 97% ；保修期满，甲方付给乙方余款3%。第四条：材料、设备采购改造施工过程中使用的镀锌钢管、喷头、电线主材及其他相应的辅材全部由乙方进行采购。第五条：双方责任
3、（一）甲方：为乙方提供用水、用电方便和存放材料的场地；进行现场技术改造交底，协调乙方与工地其它施工单位的协作关系； （二）乙方：应及时采购材料；严格按操作规程施工，确保安装质量，服从甲方的进度安装，按时提供有关竣工资料并组织竣工验收。第六条 验收和工程质量工程质量标准：（1）喷淋改造、区域报警系统改造施工质量、验收必须符合自动喷水灭火系统施工及验收规范（GB50261-2005）和建筑电气工程施工质量验收规范（GB 503032002）相关规定。（2）公安消防部门验收需要进行检测的，则必须通过建筑自动消防技术检测，并经公安消防部门竣工验收合格为标准。第七条 保修保修条款详见质量保修书。第八条
4、安全施工承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。第九条 违约责任（一）甲方责任：未按合同规定提供场地、技术改造交底、用水用电方便等，除工程日期得以顺延外，还应偿付乙方因此造成停工、窝工的实际损失；（二）乙方责任：1、乙方逾期交工中或质量不符合合同规定的，甲方有权要求
5、限期无偿修理或返工：2、由于乙方施工改造工程造成的第三方消防设施系统损坏，由乙方负责修复并支付相应的费用。第十条 本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决。协商不成时，双方均可向当地仲裁机关申请裁或人民法院提起诉讼。第十一条 本合同自双方签字盖章之日起生效，至保修期满终止。第十二条 本合同正本六份，甲方五份，乙方一份。如乙方需另立备案合同，则解释效力低于本合同。第十三条 合同组成由协议书、质量保修书及改造方案三部分组成。第十四条 合同订立时间 年 月 日甲方（章）： 乙方（章）：地 址： 地 址：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：开户银行： 开户银行：帐 号： 帐 号：开户名称： 开户名称： /
