《简单劳务承包合同范本3篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《简单劳务承包合同范本3篇（16页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、简单劳务承包合同范本3篇目前我国的劳务承包事业除获得一定的社会效益外,已开场产生经济效益，WTT今天下面就给大家整理承包合同，有喜欢的就大家一起来学习一下吧！简单劳务承包合同范本1发包人：(全称)(以下简称甲方)承包人：(全称)(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法，中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等，公正和老实信誉的原那么，双方就建立工程劳务合作双方协商，订立本合同。第一条：工程概况及承包工作内容1.1工程名称：高尔夫都市花园住宅小区1#、2#、6#楼、2#人防工程。1.2分包工作内容：主体构造图纸内的全部工程量，包括外架搭拆、所有平安防护、前期钢筋除锈、模板撤除、现场清理等
2、工作内容，(人防工程包括挖土清槽，打钎、回填土、)第二条：承包方式劳务分包、建筑平方米包干，包辅材，小型工具，小型机械， 临时用电用水，施工放线等。第三条合同价款：承包价格每平米建筑面积所有包干单价 元，(人防单价 )，面积以实际发生工作内容，面积按定额规定计算。此价格为最终平方米包干价结算，不再调整。第四条：付款方式进场第一个月不结算、第二个月底开场支付已完工程量的 、工程交工验收合格后支付到总工程量的 、当年停工后支付到已完工程量的 、春节前支付到工程量的 、留 一年保修金。第五条：平安施工，及平安事故责任5.1发包人、承包人必须贯彻执行国家和政府，行业主管部门公布的有关平安消费的法律法规
3、及各项规定，严格按平安标准组织施工。5.2承包方在工程施工期间必须做好平安工作，搞好进场人员平安教育，做好现场各项平安措施，确保平安施工，出现平安事故，承包方自己负责。5.3为了加强平安管理，进步工人平安意识，发包方与承包方签订平安管理协议和各项平安处分措施条例。第六条：工程质量，验收与保修6.1工程质量应到达设计图纸要求及约定标准和质量目的。6.2承包人必须按照国家规定的质量检验标准，施工验收标准和施工图组织施工，在施工中各分项工程必须在自检合格的根底上报验。6.3承包方必须编制各项专项施工方案，经工程部审批前方可施工。6.4为了加强工程质量管理，进步工人质量意识，发包方与承包方签订各项工程
4、质量处分措施条例。6.5工程验收以国家颁发的施工验收标准 ，质量检验准及施工图为根据。6.6 在施工过程中发生的质量问题，一切责任由承包人承当 。6.7工程验收承包方必须组织人员参加验收，并做好验收前的准备工作，如发现施工质量问题立即整改返修并承当一切经济责任。第七条：工期要求7.1施工工期;合同内主体构造20_年6月10日前全部封顶、延误工期按每天20_0元罚款。7.2必须严格执行双方约定工期，承包方根据工期要求组织素质高的施工人员进场，编制施工进度方案，严格按进度方案施工。第八条：文明施工8.1发包人，承包人应严格执行建立部颁发的“施工现场管理暂行规定，”加强科学管理，坚持文明施工，保持现
5、场整洁，做到工完料清，材料码放整齐。8.2对宿舍区标准，双方约定如下：食堂，宿舍要保持卫生，宿舍不准自开小灶，不准赌博，(生活区宿舍照明安装电表收电费)，用电不得私拉乱接，如需接电，必须报工程部答应，经专业电工安装，工地不得私开小买部。第九条：材料机具供给9.1本工程由发包人提供的机械设备为：龙门架、升降电梯、搅拌机，二级以上电箱，电线。9.2承包人自备的机具为：小型机械、小型工具、二级电箱以下的电缆线，电箱等9.3所有防护用品，防护用具：如平安帽，平安带，手套等由承包方承当。9.4由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的材料和机械设备，由发包人供给到现场(400米内)、9.5承包人应
6、遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具机械、钢管、扣件、等与发包人共同清点，办理手续，承包人负责保管，因承包人保管不善丧失的材料 、机具机械、钢管、扣件、等按市场价格赔偿，并从劳务费中直接扣除。承包人指定 负责签字验收，发包人指定 负责签字。9.6本工程材料，材料的使用实行限额领料制度。严禁浪费材料，发现材料浪费，双倍价格赔偿，(正常损耗除外)，承包人按方案提料，租赁材料在现场超过3天不用以及超过约定工期的租赁费由承包人承当 。第十条：发包人的权利及义务10.1负责提供场地，道路，水电(每栋楼水一个接口，电一个二级箱)等大型机械。10.2负责提供施工图纸(一栋楼一套)，提供必要的
7、技术资料 。10.3负责组织施工检查，验收，监视承包人的工程进度，工程质量，平安消费及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。10.4负责解决施工中存在或发生的技术问题。10.5负责施工图纸会审，编制施工组织设计及总的工期控制方案，审查承包人编制的详细施工进度方案和专项方案。10.6负责对承包人在平安，质量，工期，现场文明施工等方面的监视，发现有违背约定规定，发包人提出整改意见，催促承包人进展整改，承包人承当造成的损失。10.7负责组织工程验收工作。第十一条：承包人的权利和义务11.1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证工人的政治素质，身体素质和技术程度，工人年龄不得低于18
8、周岁，不得超过55周岁。11.2承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名，性别，年龄，工种，特殊工种证件及身份证复印件)。11.3在施工消费过程中，承包人必须保证作业人员相对稳定，不能随意变更备案人员，服从发包人的统一安排。11.4承包人必须按施工图纸，变更洽商进展施工。在施工中应注意成品保护、保护使用发包人提供的机械设备及其机具。11.5承包人必须服从建委，平安站，质检站，监理，工程部等单位检查。积极做好各项准备工作。11.6承包人应对作业工人进展平安消费，食品卫生，交通平安等方面教育，自觉遵守发包人现场管理规定及各项规章制度。11.7承包人负责所有作业人员的“三险”。11.8承包人必须向发
9、包人提供劳务公司企业法人营业执照，国家组织机构代码证，工程经理证，技术员，平安员资格证书等管理人及作业人员身份证复印件，特殊工种操作证。第十二条：承包人违约责任12.1因承包人原因、造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人有权终止合同，并要求承包人在7日内退出施工现场，承包人必须无条件退出施工现场。发包人按其完成工程量75办理结算，余款作为发包人二次选择承包队伍的经费和因此造成的损失。12.2承包人未按发包人规定要求进场的施工人员，发包人有权要求承包人进展更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负)，并书面通知承包人，直至终止合同。12.3因承包人
10、责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承当。第十三条：合同争议的解决在履行合同过程中发生争议，双方首先进展协商，协商不成向有关部门申请调解，当事人不愿意和解，调解不成的可向当地人民法院起诉。第十四条：合同生效与终止本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。本合同在完成分包工作内容，保修期满，结清工程结算尾款后即宣告终止。第十五条：本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日简单劳务承包合同范本2甲方：_乙方：_按照中华人民共和国合同法及国家相关法律、法
11、规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原那么，甲、乙双方就劳务施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。第一条 工程概况工程名称：工程地点：第二条 工程承包范围：工程施工图纸所含土建工程工程(详细见5.2)第三条 工程工期开工日期： 以甲方开工令为实际进场日期，伐板根底垫层施工开场计算乙方的工期，以所承包工程开工时间为完毕，总施工天数为：第四条 工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量：合格第五条 承包方式、价格及包含的内容1.承包方式及单价：合同价格：本分包工程采用固定单价(钢筋工、木工、瓦工)的形式，按 元/建筑面积计价及地下室，完成图纸内双方约定的全部工作量2.承包价格所包含的内
12、容：(1)安装;模板的制作与支设，砖胎膜的砌筑;内搭设与撤除、归类堆放;(2)甲方提供塔吊、人货电梯、搅拌机械等，操作工及其工资;(3)其他所有土建所需小型工具附件;(4)在图纸会审以后有分部分项工程，实际变更增减，在结算中增加或扣除增减工程量劳务费用。第六条 甲方责任和义务1.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联络，协调现场工作关系。2.及时提供由甲方供给的施工机械设备、材料等。3.按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。4.统筹安排、协调解决非乙方独立使用的消费、生活临时设施、用水、用电及施工场地;第七条 乙方的责任和义务：1乙方应遵守工程建立平安消费有关管理规定，严格按平安施工标准进展施工，
13、确保工期和质量;2加强对现场操作工人的平安教育;3认真落实平安措施，采取必要的平安防护措施，消除事故隐患，确保平安消费;4承受平安检查人员依法施行的监视检查。5由于违章操作造成工伤事故，并承当一切经济费用于法律责任。第八条 结算及付款方式1、 工程量计算：按设计施工图纸，工程变更签证联络单，有关会议纪要及相关签证证明等按实结算;2、 工程款支付：甲方按乙方完成的月形象进度工程量(分项工程)支付70%的劳务费用，每栋封顶支付到已完工工程量的85%，部分(分项工程)验收合格后，支付到已完工工程量的95%;余款在两月内一次性付清。第九条 争议1. 假如甲方不按照本合同的约定支付劳务报酬，协调期间完毕
14、后，乙方可以停顿工作。停顿工作超过28天，甲方仍不支付劳务报酬，乙方可以发出通知解除合同，甲方必须赔偿乙方因此而遭受的损失。2 . 如在乙方没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止，甲方应通知乙方终止本合同。乙方接到通知后尽快撤离现场，甲方应支付乙方已完工程的劳务报酬，并赔偿因此而遭受的损失。3. 乙方在施工中不能按甲方合理安排的工程进度完成工程量，或人员缺乏造成工期延误，甲方有权要求乙方清场，并不与结帐。3.甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决;协商不成，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。第十条 不可抗力：执行国家通行条款第十一条 合同终止双方履行合
15、同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经开工验收合格后;保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。第十二条 合同份数本合同一式而贰份，甲乙双方各执一份。本合同双方签字后生效。补充条款乙方雇佣的劳务人员不得多余20%亳州市常住人口，有此现象，甲方有权终止合同。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日简单劳务承包合同范本3甲方：_(以下简称甲方)乙方：_(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法和建筑工程承包合同条例的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本工程的 工程的劳务承包给乙方，为明确双方权利与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。一、工程
