《工程承包合同违约解决方法.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程承包合同违约解决方法.doc（3页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、工程承包合同违约解决方法 工程承包合同违约解决方法 导语：工程违约责任，因违约行为是工程质量违约还是工期延误违约有所不同，一般的违约责任，会要求顺延工期，或者赔偿损失，或者承担违约金。下面是的工程承包合同违约解决方法，欢迎参考借鉴！ 一是双方协商调解解决，找到当事人以协商的方式达成和解协议，这是最正确解决方法。 二是非官方第三协调解决，邀请当事人双方都认可和有一定影响对方的人从中调解； 三是合同仲裁；请求合同管理部门仲裁纠纷解决，如是劳动仲裁那么找到劳动局，如是商业纠纷仲裁那么找到市场管理监视部门等。 四是直接向人民法院申请诉讼。 如工程未能在合同约定的期限内竣工，发包方会要求承包方承担工期违
2、约责任，承包方会要求发包方赔偿其停工、窝工损失。 审判实践中遇到的主要问题是：承包方因发包方在施工过程中未按合同约定支付工程进度款或提供原材料、设备、场地、技术资料而主张工期顺延权，即其针对发包方的先履行抗辩权能否得到支持？依照第283条的规定，承包人可以顺延工期，即享有工期顺延权。 对于发包方未按合同约定提供原材料、设备、场地、技术资料，承包方未按合同约定办理工期顺延签证，承包方在诉讼中主张工期顺延权的，因发包方未按合同约定提供施工所用原材料、设备、场地、技术资料，承包方就无法进展施工，必然导致工期延误，此情况下应支持承包方的工期顺延权请求。 （一）是发包人与承包人对工程质量是否合格或者对导
3、致工程质量出现问题的原因及双方责任大小有争议的，如果不能依据双方提供的证据材料予以认定，那么应委托有相应鉴定资质的鉴定机构进展鉴定。 （二）是因承包人的原因致使工程质量不符合约定的，依据合同法第281条的规定，发包人有权要求承包人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。承包人回绝修理、返工、改建的，依据司法解释第11条的规定，发包人可以根据工程质量问题的严重程度，相应减少支付工程价款。 （三）是因发包人提供的原材料质量不合格，或提供的设备、技术资料等不符合合同约定，从而导致工程质量不合格或质量缺陷的，那么依据司法解释第12条规定的精神，该工程质量责任应由发包人承担，发包人不得以此为由拒付或少付工程款。同时，发包人因其过错造成承包人停工、窝工等损失的，仍应承担相应的赔偿责任。承包人对导致质量问题有过错的，也要承担相应的过错责任。 （四）是发包人擅自使用未竣工验收的工程，承包人仍应依照合同约定承担工程保修义务和责任。对于合同无效，但竣工验收合格的工程，承包人也要依照合同约定和法律规定承担工程质量保修义务和责任。 一方违约时，可能需要承担支付违约金的违约责任。如果双方对违约金有约定的，适用约定的违约金。但是根据合同法第114条第2款规定：“约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。”
