《基坑支护施工合同范本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《基坑支护施工合同范本（19页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 基坑支护施工合同范本撰写人：_日 期：_基坑支护施工合同范本第一条：工程名称及承包方式1、工程名称：_项目。2、工程地址：3、承包方式：乙方包工包料，承包单价一次性包死，包质量、包工期、包安全文明、并包含基坑支护所有施工工序包干、包验收合格、包维保服务。4、工程规模及特征：(1)基坑支护位置按基坑设计图纸以及经专家评审论证并在市政府主管部门备案后的基坑支护方案(或基坑支护图纸)执行。(2)基坑支护采用土钉支护和钢筋砼灌注桩桩锚支护联合基坑支护方式。具体的施工内容和施工要求详见经审查论证合格备案后的基坑支护设计图纸。第二条：工程期限本工程工期为日历天，进场日期以甲方书面通知为准，开工日期以现场
2、监理下达的开工令为准，降水日期以甲方和监理签证日期为准。第三条 、款项及付款方式1、基坑支护工程价款、支付及结算(1)基坑支护_元/。(2)付款方式：基坑支护完成一半时付已完工程造价的_%，基坑支护全部完成付已完工程造价的_%，回填完成付至结算总金额的_%，余_%质保金一年内付清。(3)承包价款含本工程所需的所有相关材料的材料费、运输费、卸车费、搬运费、施工机械进出场费及机械的安拆、调试和维保费、材料复试费、拉拔试验费、基坑支护产生的泥土外运费、施工人工费、施工用水电费、基坑支护图纸设计费、图纸审查论证费及备案费和税金等所有相关费用。2、降水井使用时间及费用结算(1)成井费_元/m，运行费_元
3、/天/眼，封井费_元/眼，四周排水600mmPVC管_元/m，以上均包含电费，电费每度按_元计算，所用电费甲方有权从相应的降水费中扣除。(2)付款方式：成井完成付已完工程造价的_%，运行费用按月支付已完工程造价的_%，封井后一月内付清。(3)本合同降水综合单价内包含打井费、水泥井管、潜水泵、排水管、抽水管、滤料等相关材料的购买与施工安装费。并包括相关设备的运输、拆装、搬运及设备的维修保养费、人工费、水电费、税金、到自来水公司和节水办等主管部门办理相关手续所需的费用等所有与本降水工程相关的费用。3、甲方向乙方支付工程款时，乙方应向甲方出具正规合法的正式税票，否则，甲方有权拒付工程款。4、乙方应及
4、时支付农民工等实际施工人的款项。如果存在拖欠，甲方可以要求乙方与实际施工人进行同期结算，并向甲方提交结算协议的原件;甲方可以选择将款项支付给乙方或者按照结算协议将款项分别支付给乙方和实际施工人。甲方的此项处理并不表明甲方已认可、追认乙方的非法分包、转包。第四条：工程质量乙方应严格按照经专家评审论证合格备案后的基坑支护方案(或基坑支护图纸)、设计要求及现行的施工规范进行施工，确保本工程达到合格标准，确保基坑支护和其它工程的施工安全。第五条：双方职责1、甲方职责：(1)负责三通一平，并承担费用。(2)协调处理周边群众关系及市政、城建部门及有关管理部门事宜，保证施工不受外界干扰。(3)负责施工资料的
5、归纳整理(有关检测费乙方承担)。2、乙方职责：(1)负责施工组织，并做好方案。(2)严格按方案施工，按期完成施工。(3)因支护施工质量和不按操作规程施工原因造成边坡塌方及安全事故一切责任损失由乙方承担。施工中若因乙方原因(乙方施工操作或施工质量等)发生工伤事故或对甲方、第三人造成人身财产损害，由乙方承担全部赔偿责任，并承担相应的法律责任，如甲方垫付的，乙方应及时偿还给甲方，甲方也有权直接从总承包价款中扣除。(4)服从甲方管理，对施工人员作好安全教育工作，作到文明施工，造成安全事故责任由乙方自负，甲方概不承担任何责任。(5)支护工程完工，甲方负责组织双方验收，乙方提供所有施工资料并及时办理竣工结
6、算手续。(6)施工中水电接入所需的管、线、电表、水表由施工单位自费购买与安装，水电费也由乙方承担。(7)乙方所有进场材料需经监理及甲方人员验收合格后方可使用。施工中的每道施工程序，需经监理及甲方人员验收确认后方可进行下一道工序施工，乙方应严格执行报验制度并提供资料，配合甲方向政府相关部门提供申报备案及一切相关手续资料，参加基坑支护方案专家评审，并承担相关责任及所有相关费用。(8)乙方进入施工现场后，必须服从甲方管理和监理单位的监督，及时签收甲方和监理单位下发的书面通知，否则对乙方按_元/次标准进行处罚。(9)乙方依据相关的基坑支护规范设计支护方案，基坑支护设计施工方案必须达到郑州市建委主管部门
7、要求。乙方应编制详细的施工组织设计，经监理和甲方确认审批后进行施工。乙方对施工后至基坑回填前的基坑边坡质量与安全负责;施工方案的变更须征得监理和甲方同意，如果乙方单方面优化设计图纸造成质量安全问题，乙方承担全部赔偿责任，并承担相应的法律责任;(10)本工程施工所需的所有设备、材料、工具全部由乙方负责，并负责施工设备的安装、调试及维修，费用由乙方承担。(11)乙方材料进场后必须向甲方和监理方申请验收，并提交相关的技术资料：如钢筋出厂合格证及检验报告、材质证书、实验报告，水泥、砂石实验报告，砼配比、试块试压报告、土钉拉拔试验报告等。(12)乙方必须严格按相关的施工规范要求施工，隐蔽工程必须经监理和
8、甲方验收合格签字确认后方可进行下道工序施工，未经甲方和监理验收私自施工的甲方有权责令乙方返工处理，情况严重的，甲方有权终止合同，另选施工单位，由此造成的损失由乙方负责全部赔偿责任。(13)乙方负责配合、协调当地建设主管部门的监督及检查。(14)按相关规定提供有关施工技术资料及竣工报告。第六条：施工、变更与签证1、施工图纸、说明和有关技术资料，均为乙方施工的有效依据。甲方根据工程情况，可以组织设计交底或者图纸会审。2、乙方在施工过程中如发现图纸设计错误或者不符合国家强制性规范的地方，应及时向甲方提出书面意见。3、施工过程中的一切变更，应当履行签证手续，否则对方有权拒绝追认。同时符合以下条件的签证
9、为有效签证：(1)乙方在2天内提出书面申请，并经乙方签章;(2)经现场监理工程师签字和监理单位盖章;(3)经甲方现场负责人签字和甲方盖章。第七条：违约责任乙方未能在上述约定期限内完成基坑支护及降水施工任务，每逾期一天，应向甲方支付违约金_元。因甲方原因或不可抗力因素如暴雨、地震等导致无法施工，经甲方和监理签字盖章确认后工期可顺延。2、甲方应按合同约定支付乙方工程款，否则，甲方应承担支付当期应付款额的同期银行存款利率作为逾期违约金。3、本合同生效后，未经双方协商一致，任何一方不得单方面解除合同，否则，应向守约方支付违约金_元。第八条：争议解决方法本合同如有未尽事宜，双方另议。合同履行中若发生争议
10、，双方应协商解决，协商不成时，双方可向工程所在地法院提起诉讼。第九条：其他1、本合同签订时需双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章。2、合同签订后_日内乙方缴纳_万元履约保证金给甲方，履约保证金基坑回填完毕后验收合格后_日内无息返还。3、本合同自乙方履约保证金缴纳之日起生效，4、本合同一式肆份，甲方双方各执贰份，具有同等法律效力。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日基坑支护施工合同范本（二）甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方
11、就本建设工程施工事项经协商一致订立本协议。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：二、工程承包范围及工程内容承包范围及内容：支护桩钻孔、灌注、钢筋笼制作、测量定位(大清包、包工不包料、包机械设备、包工期、包质量、包安全文明施工措施、包验收合格)。三、施工工期1、开工日期：本工程开工日期以甲方或监理下发的开工令为准。2、竣工日期：合同工期总日历,合同生效之日起开始计算工期。3、合同工期总日历天数：支护桩工期4、如因政府停电、台风、暴雨遇人力不可抗拒的自然灾害等原因造成停工,导致乙方出现停工、窝工24小时以上,经双方协商，工期可顺延。5、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失
12、由责任方负担。由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工24小时起开始签证，按现场签证时间为准，窝工补偿_元/工日/人，机械窝工费按实际产生费用补偿(参考市场价);属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天处罚_元，从工程款中扣除。四、承包方式1、乙方包工不包料。2、甲方应按照乙方提供的材料清单进行购置材料。五、质量标准1、工程质量标准：严格按照国家、地方颁布的现行最新的施工验收规范和有关的法规规定进行施工。2、本工程原材料质量必须符合国家相关规范标准。3、检验标准：本工程的施工标准及验收要严格按国家和省、市相关设计及施工验收标准、规范及规程执行，要求工程
13、质量合格。六、合同价款：1、承包单价：Oslash;600长螺旋后插筋桩大清包按约为米(据实结算)，钢筋笼制作元/吨(含钢筋除锈)，本价格不含税费及企业管理费用。2、工程量的确定：长螺旋钻后插筋支护桩按照设计有效桩长加800mm(翻浆高度)作为结算桩长。八、双方一般权利和义务甲方责任：1、甲方应委派人员驻工地负责工程质量进度进行监督签证。2、按乙方施工要求搞好施工及现场的“三通一平”，提供水源、电源到施工现场，保证施工场地人员、机器、材料进出畅通。3、甲方负责提供细线基点、0.00标高及送桩深度;待乙方将轴线及桩位放好后，由甲方组织有关人员进行复核，如乙方所放轴线及桩位复核无误后作书面的确认。
14、4、甲方提供基坑支护图2份，工程地质勘查报告1份，组织有关部门进行图纸会审，乙方整理后各方盖章后，自存留底。5、负责周边关系协调处理工作、环境安全保卫工作。6、负责处理地下障碍以及钻出的土方外运工作。乙方责任：1、乙方委派同志为现场代表及项目负责人。负责本工程质量、进度、安全文明施工管理。2、乙方必须严格按照设计图纸、方案、国家现场验收规范和质量评定标准、行业标准及甲方的要求进行施工，施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料器材损失等费用均由乙方承担。施工中出现桩基质量问题和安全事故均由乙方负责。若因乙方桩基施工质量不合格造成基坑周边道路、房屋等公共设施出现开裂、不均匀沉降以及因施工导致地下各种
15、公共设施和管线破损破坏等问题，均由乙方负责。3、乙方须按照甲方的工期要求施工，组织各种机械进退场，开工前向甲方提供有关人员上岗证、企业资质、有关设备合格证及年审合格证等有关资料。4、如实做好单桩施工记录及各种交工验收资料，及时向甲方或监理报送施工进度，认真做好自检工作，如发现问题应及时处理，采取有效的补救措施。5、严格遵守并执行甲方及监理人员的现场管理及现场代表提出的各项意见及要求，及时组织机械及施工人员进场，做到安全、文明施工。6、严格管控工程进度，不得拖延工期，按阶段及时向甲方提交工程进度证明资料及相关的工程资料。7、乙方应注意施工安全，负责对工人进行安全教育，并为工人购买保险，现场应选派专职安全员负责现场安全文明施工，如发生工伤事故，均由乙方负责。九、补充条款1、在施工中乙方严禁浪费混凝土，控制好设计标高。如发现乙方无故浪费混凝土，
