工程合同范文5篇

《工程合同范文5篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程合同范文5篇（16页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、工程合同范文5篇 随着人们法律意识的加强，我们用到合同的地方越来越多，签订合同也是最有效的法律依据之一。知道吗,写合同可是有方法的哦,下面是我为大家收集的工程合同篇,欢迎阅读与保藏。工程合同 篇 甲方: 乙方： 甲、乙双方经协商就加汽站基础工程，机械费、运输费、浆砌石人工费达成以下协议:一、挖掘机220以上:单价为每小时38元(不含税) 挖掘机80型:单价为每小时20元（不含税) 装载机0型：单价为每小时280元(不含税） 压路机：单价为每小时240元(不含税)水洗黑沙:单价为每立方55元(不含税) 浆砌石人工费：每立方8元(不含税) 二、所需材料甲方运到位,供应搅拌机,转料车,水、电均由甲方

2、负责。三、结款方式: 四、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。甲方: 乙方： 日期:工程合同 篇2 发包单位： (以下简称甲方) 承包单位： （以下简称乙方） 甲方因建设须要，托付乙方承建打桩工程。为明确双方各自的相互权利、义务,依据中华人民共和国合同法,国家工商管理局和建设部颁发的（G1-0xx年 月 日前进场施工。并于 年 月 日前完成全部打桩施工任务,如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的1,总额不超过合同总价的10。 2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度,遇人力不行抗拒的自然灾难等缘由时,如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工2小时以上，经双方协商，签证,工期方可顺延

3、。 3、因其他意外状况的停工,双方应共同查明缘由,分清责任,其损失由责任方负担，由于停工，窝工缘由而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延,窝工半天起起先签证，窝工的桩机按每台每天1000元补尝。属乙方责任的,由乙方自行赶工,乙方缘由造成工期拖延,每延迟一天罚款20x年 月 日合同签定地点:工程合同 篇3 发包方(甲方）：承包方(乙方)：根据中华人民共和国合同法 及相关法律法规的规定,结合本工程详细状况,双方达成如下协议。 第1条工程概况 1.1工程名称： .工程地点: 1.3承包范围: 1.4承包方式: 1.工期：本工程自 年 月 日至 年月 日 1.5工程质量： .6合同价款（人民币大写）:

4、第2条 甲方工作2.1 开工前 天向乙方供应经确认的施工图纸或施工做法说明 份，并向乙方进行技术交底。供应施工所需的场地(即“承包范围”）清除施工场地内一切影响乙方施工的障碍，如甲方因未能做到以上要求,而导致延误工期，工期顺延。22向乙方供应施工所需的水、电、气及电讯等设施，并说明留意事项。 第条乙方工程 .1开工前 天,向甲方供应经确认的施工图纸或作法说明份，并与甲方进行现场交底。(或参与甲方组织的.施工图纸或做法说明的现场交底）。第4条 关于工期的约定 4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工实行的措施费用。 第5条 关于工程质量及验收的约定5.本工程以施

5、工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范(JJ73-91)、建筑安装工程质量检验评定统一标准(BJ300-88）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。第6条 关于工程价款及结算的约定 .1双方商定本合同价款采纳第 种。 A、固定价格B、可调价格(按国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算) 第7条 关于材料供应的约定 7.本工程乙方负责选购供应的材料、设备（见附表)，应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失，责任由甲方担当。甲方供应的材料经乙方验收后，由乙方负责保管,甲方应支付材料价

6、值 的保管费。由乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。 第8条 有关平安生产和防火的约定. 方供应的施工图纸或作法说胆，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。 第9条工程停建或缓建 9.由于不行抗力及其它甲乙双方之外缘由导致工程停建或缓建,使合同不能接着履行，乙方应妥当做好已完工程和已购材料、设备的爱护和移交工作,按甲方要求将自有机构设备和人员撤出施工现场。第10条 嘉奖和违约责任.1由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方 元,甲方不根据合同约定付款,每延期一天,按付款额的 %支付违约金。 第11条保修 11.本合同

7、保修期为竣工之日算起,为期年。保修范围为本合同中规定的乙方承包的项目及内容。第12条 争议或纠纷处理 2.1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可实行协商解决或请有关部门进行调解。 122当事人不情愿通过协商、调解解决或者协商调解不成的，本合同在执行中发生的争议由合同签约地人民法院解决。 第13条 其他约定 第13条附则 131本工程须要进行保修或保险时,应另订协议。 13.2本合同正本两份,双方各执一份。副本 份,甲方执 份，乙方执份。 1.3本合同履行完成后自动终止。 13.4附件资料甲方(盖章): 乙方(盖章)： 法定代表人: 法定代表人: 授权代表(签字):

8、 授权代表(签字)： 单位地址： 单位地址: 电话： 电话： 传真： 传真: 开户银行: 开户银行:户名： 户名:帐号: 帐号： 年 月日 年 月 日工程合同 篇4发包人： 承揽人: 依据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条款及国家建筑施工合同文本的规定，结合本工程详细状况，双方达成以下合同条款内容: 一、承包项目：甲方有 工程,地址承包给乙方施工,工程项目，工程价格，其中单价内容有一切协助用工及图纸范围内一切相应工作内容（ )等。 二、工程质量:乙方必需严格遵守建筑工程施工质量验收标准,按甲方供应的图纸施工,确保质量,达到优质工程，全部施工程序必需按有关规定标准要求执行，如乙方出

9、现质量问题而造成返工的，工料损失均由乙方自身担当,在各项施工内容的间接或隐藏施工之前,必需经甲方验收合格后方可进行下道工序施工。三、施工程序：工程所需的原材料由乙方自行选购，甲方要求检测的材料需现场取样检测合格后方可运用。如因设计方案或甲方方案变更，乙方必需无条件听从甲方及业主支配。乙方必需根据甲方规定的施工进度安排如期完成，不准找任何借口拖延工期或因短时间的下雨而拖延工期。四、施工期限：总工期 天,要求乙方在所限施工期间合理支配穿插作业，从年 月日至 年 月日竣工，乙方必需在规定期限内完成图纸上的全部工作量,如在规定期限内没有完成,造成工期拖延的，将以合同总价的5每天进行罚款，罚款在合同总价

10、中干脆扣除。五、平安责任：乙方在施工期间要严格遵守建筑安装工人程平安生产基本规定,尽心尽责做好平安工作，不准做对各工种有危害的存在隐患的事情或现象。不准无理取闹、打架斗殴及抛物等现象,出现一次均处00元罚款,并要求肇事者从事发日至工程结束不准进入工地,罚金在合同总价中干脆扣除。由于乙方所造成的一切平安事故均由乙方担当后果,甲方概不负责。施工现场乙方不准带小孩、闲杂人员进入。六、文明施工: 乙方必需达到市级文明施工工地要求。 七、施工材料、机械及用具事项:全部材料、施工机械、用具及施工辅料均由乙方自理。甲方不负责机械的运输及保管工作,只负责图纸和技术服务。 八、付款方式:依据所做工作量按期付款5

11、%,按要求将图纸范围内合同内的全部工作量全部做完并验收合格后付至总价的90,留10作为工程质保金在交付后一年内付清。九、备注: 本合同一式二份，甲乙双方各执一份，字双方签字之日起生效。 甲方(公章):_ 乙方(公章):_ 法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日工程合同 篇5发包方(甲方）:安徽医科高校 承包方（乙方)： 根据中华人民共和国合同法及有关法律，法规的规定,结合本工程详细状况,双方达成如下协议。 第一条工程概况 1.1工程名称: 12工程地点：安徽医科高校 1.3承包方式：乙方包工包料14工期:本工程自签订合同起 年 月 日前竣工。 1工程质量:合格。

12、 .6合同价款（人民币):大写 （￥ ） 其次条甲方工作 .1 开工前3天,向乙方进行现场交底。向乙方供应施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明运用留意事项。 2.2指派 为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。涉及经济签证的，需根据安徽医科高校有关规定要求办理审批手续。 23如确定须要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。第三条乙方职责： 1 工程质量方面:乙方应加强施工中的质量限制措施和管理，确保工程质量达到合格等级。 3.2劳动平安方面:乙方应加强施工现场人员的劳动管理和劳动教化,留意劳动平安,做好施工现场

13、防火、防盗、防触电等工作,不得随意破坏施工现场的平安围护设施，如发生工伤事故或意外事故,均由乙方自行负责。同时乙方施工人员必需听从和遵守甲方管理的有关规定及规章制度。.3文明施工方面:材料堆放及现场施工应听从甲方管理,做到材料堆放整齐、规范,施工现场保证工完场地清；保持施工现场整齐、通畅。施工现场严禁打架、斗殴,工作前严禁喝酒，对违反责任者将从重惩罚,所惩罚金将干脆从工程款中扣除。3.4成品爱护方面：乙方应加强成品爱护工作,既要防止成品被别人破坏，又要防止破坏别人的成品。属乙方自己的成品，破坏后由乙方自行负责；乙方破坏其他人的成品，损失由乙方担当，损失费用从工程款中扣除。 3负责爱护四周建筑物

14、及装修、设备管线、绿地等不受损坏，否则应担当相应费用。 3.6协作有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理与清运等工作，并担当费用。 .7保险和工程施工期间所发生伤亡等一切事故，均由乙方担当,所发生的一切费用均由乙方全部支付。 36指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 第四条工期约定 .甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意，并支付乙方因赶工实行的措施费用。 4.2因甲方未按约定完成工作,影响工期，工期顺延。 第五条工程质量及验收标准51本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范（JG3-91）、建筑安装工程质量检验评定同意标准等国家指定的施工及验收规范为质量评定验收标准。 5.2本工程质量达到国家质量评定合格标准。甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参与隐藏工程和中间工程验收,乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应担当费用，由此造成停工,工期顺延；若复验不合格,其复验及返工费用由乙方担当，但工期也予顺延。