《关于施工合同集锦5篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《关于施工合同集锦5篇（22页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、关于施工合同集锦5篇 随着法律学问的普及，合同对我们的约束力越来越不行忽视，它也是削减和防止发生争议的重要措施。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，下面是我为大家收集的施工合同5篇，希望能够帮助到大家。 施工合同 篇1甲方：郴州XX房地产开发有限公司乙方：甲、乙双方经协商就“XX”小区项目配电工程达成如下协议：甲方将该小区项目配电工程设计、设备选购、安装调试承包给乙方，现就双方的责任、权利、义务作如下规定，以兹双方共同信守执行。第一条 工程名称及地点1、工程名称：XX配电工程2、地点：其次条 承包方式乙方根据甲方供应的经过图审的配电施工图纸(低压配电房等必需有经过电力等有关部门审核合格
2、的图纸)承包施工，负责工程范围和工程量内全部配电设备及主材、辅料的选购、成套、安装、配电设备调试及负责帮助办理用电相关手续。第三条 乙方的施工范围和主要工程量1、依据工程设计图纸负责该配电工程，从高压变压器的低压出线一侧起到各业主用户表厢的(含用户表厢及电能卡表)全部供配电设备的选购和安装调试验收合格;全部供配电设备必需有合格证,电表必需取得当地供电及计量部门的检验认可。2、负责该配电工程的规划方案、查勘，取得通过管辖电业部门等相关职能部门的施工组织设计方案及配电施工设计图纸的审核。3、负责帮助甲方与电业部门办理相关用电手续;4、该工程双电源外部电源引入工程由乙方帮助甲方到电业部门办理。第四条
3、 工程价款结算及付款方式1、该工程采纳总价包干的方式，即整个工程总包干价合计人民币：元整(含税价)。2、付款方式2.1本工程不拨付预付款，待材料、设备全部到达施工工地，经甲方代表、监理验收后 10 个工作日内支付整个工程款的 (即;设备安装施工完毕经管辖电力主管部门验收合格后10个工作日内支付整个工程的 40 %(即 元整);剩余 10 %作为质量保修期内质量保证金(即 元整)，待合格送电满壹年时一次性支付。2.2工程的结算价格以签订合同价格为准，合同价格即为最终结算价格，在工程承包范围如遇政策性调整及材料价格涨跌，均不变更包干总造价结算。第五条 双方的权利义务1、合同签订后，甲方主动协作乙方
4、办理用电相关手续，刚好供应相关资料。2、甲方负责对工程质量、进度进行监督，协调现场工作，对施工不合要求的，甲方有权要求整改、停工、返工直至清退。3、乙方严格按施工规范和质量要求组织施工，接受甲方施工人员的监督，做到平安、文明施工。4、乙方负责现场施工环境的协调，甲方应主动协作。第六条 工程期限验收方式1、工程期限：乙方应当按甲方要求保证在年月日前完成施工调式合格并达到交付运用条件，在办理有关手续及合同实施过程中，如遇国家政策或电业局规范发生变动、调整以及遇到不行抗力，工程期限由双方另行协商确定顺延。2、验收方式：设备安装完毕后，甲方组织部门对配电工程进行验收，以电力部门审核的施工图纸为验收标准
5、进行验收(凭电力部门验收合格后的相关文件送电，视为验收合格)，在验收前甲方不启用任何设备。第七条 乙方质量承诺1、由乙方组织施工设计方案及配电工程设计图纸的审核，经报电力部门审查合格盖章后报送甲方认可备案，并作为验收及合同结算依据，作为同合附件一并运用。乙方保证：全部由其选购的配电设备及相关材料符合国家、行业标准(如通过国家用电3C认证等)，并保证质量牢靠、运用率广、售后服务体系完善的国内知名品牌;全部电线、电缆全部运用铜芯质材;乙方供应的限制设备是采纳先进工艺制作的优质钢板及标准型钢，并严格按国家标准设计图纸。2、乙方保证所交付的技术资料是完整、清晰的，并能够满意国家标准要求的设备安装、调试
6、运行操作和修理的要求。3、乙方对由其供应的全部配电设备和相关材料进行质量三包。质量保修期为一年(除人为事故和不行抗力外，质保期从工程竣工电力局等有关部门验收合格送电之日起计算)。在质保期内，如出现质量问题，乙方在甲方通知4小时内到场，否则，甲方有权请人修理，修理费由甲方从质保金中干脆扣除。第八条 违约责任1、在工程施工过程中，乙方应依据合同工期以及施工进度，刚好保质保量的完成施工。如因乙缘由影响施工进度和施工工期，延误工期 10 天以内时，乙方按 元/天担当违约责任;延误工期超过 20 天，甲方有权解除本合同，同时有权要求乙方担当相当于本工程总价款 10 %的违约责任。2、乙方必需保证由其供应
7、的全部配电设备及相关材料符合法定和本合同约定的要求，否则，甲方除有权按产品质量法等法律法规追究乙方产品质量责任外，还有权要求乙方担当相当于本合同总价款 10 %的违约责任。3、甲方应按合同约定时间和金额刚好向乙方支付工程款，假如逾期支付，则应当根据所拖欠金额的日 1000 分之三向乙方支付违约金。第九条 其他事项1、本合同未尽事宜，双方另行协商解决，协商不成，双方一样同意由甲方所在地人民法院裁决。2、本合同正本、附件一式四份，甲方持二份，乙方持二份;双方签字盖章后生效，具有同等法律效应。3、施工图纸由乙方依据祥龙郡现状根据国家标准进行设计，设计图纸经电力局审查合格?甲方(签章)： 乙方签字：年
8、月日施工合同 篇2出租单位(甲方)： 签订地点：租用单位(乙方)： 签订时间：工程名称或建设单位：依据中华人民共和国合同法为明确双方的权利与义务，经双方协商一样，签订本合同，共同遵守。一、租赁设备：设备名称单位(台)高度(米)附着(道)运输时间每台月租单价施工升降机xx台11000二、 租金及取费：每三月付款一次，比例为70%，工程结束时付至80%，余款一年内付清。三、 租赁方法：1 甲方负责运输、安装(含升节、扶着修理)、拆除，乙方加一个月租赁费。2 设备租赁期间乙方因其他缘由停工，设备报停时间不超过60天(麦收、秋收各停15天，春节停30天)如有特别状况，需延长双方协商确定报停时间。3 升
9、降机安装完毕调试运转正常，安监站验收合格时间为计费时间截止时间以报停通知单为准。四、 租赁方的权利和义务：1甲方负责运输、安装、拆除时甲方负责供应技术状况良好、限限位器配件齐全的升降机，运转正常后交给乙方，甲方供应升降机相关资料和运用说明书，报验费用由乙方担当，甲方帮助处理。2甲方保证升降机正常运用，出现故障时，正常磨损甲方负责支配人员刚好修理;升节、扶墙均由甲方负责。五、乙方的权利和义务：1乙方所配司机必需经专业培训、持证上岗，工作中严格根据操作规程操作，不得违章作业，超过五级(含五级)风严禁作业。超重等现象所造成的一切损失由乙方负责。2乙方负责升降机螺栓的预埋及平安技术，按图纸施工，保证运
10、输、安装、拆除现场的三通一平工作，保证设备在安拆过程中顺当进行，并负责现场人员的平安设施i，如因乙方不具备拆除条件拖延升降机退场，由乙方担当租金及拆除时多支出的费用。3乙方将电源接到升降机下面，并设置特地分箱开关，应满意用电需求。4升降机在施工中，出现人为机械故障及平安事故所造成的损失，由乙方担当。5乙方负责对升降机的保养，紧螺丝、加油、销扣、限位器灵敏试验等检查工作，每周一次。6租赁期间乙方不取得甲方的书面同意，不能将升降机给另一方运用，更不能转借、抵押查封等，否则一切经济损失由乙方担当，并赔偿甲方的一切损失。7升降机安装完毕安监站验收，工地打启用单。六、 违约责任：升降机设备及配件丢失，参
11、照升降机原价依据折旧担当计算赔偿，正常磨损导致机械设备损坏，乙方不负责任。七、 本合同双方签字盖章后生效，到乙方结清全部租赁费用后合同终止。八、 合同无效、撤销或终止，不影响合同中有关争议解决方法条款的效力。九、 本合同在履行过程中发生争议由双方协商解决，协商不成，有工程所在人民解决。十、 本合同一式两份，甲乙各持一份。签字盖章有效。甲 方：(盖章) 乙 方：(盖章)主 管： 主 管：经办人： 经办人：电 话： 电 话：签约时间：xx年xx月xx日 签约时间：xx年xx月xx日施工合同 篇3发包人： (以下简称甲方)承包人： (以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他
12、有关法律，行政法规，双方本着同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，就新农村建设项目商住楼工程，在双方于20xx年 月 日 签订的编号为 的施工合同中的专用条款之第47条“补充条款”部分签订本工程施工合同补充协议。工程概况工程名称：新农村建设项目商业、住宅工程工程地址：建筑面积：结构类型：框架结构 、地上6+1层设计单位：工程内容及承包范围乙方负责对本工程土建部分进行施工总承包，承包范围为：1.1土建工程：基础工程、主体工程、屋面工程、防水工程、初级装饰工程。1.2安装工程：室内暖通工程、室内给排水工程、室内照明工程、防雷接地工程、电话电视网络配管及箱体预留管、消防工程的预埋预留工程、智能化工程预留
13、预埋工程、供配电预留预埋工程、太阳能热水器预留预埋工程。包括乙方承包范围内的因设计变更而引起的增减工程。3桃花村新农村建设项目一期工程划分为三个标段，每个标段约25000平方米，由四个以上单体工程组成。合同工期(本协议中所列日期均为日历天数计)开、竣工日期1.1总工期为 天，自 年 月 日开工至 年 月 日竣工开工日期：以开工报告日期为准。工期违约责任3.1 如因乙方缘由延误二层顶板工期(房屋销售起始工期)，甲方按1500元/天对乙方进行罚款;若乙方提前工期，甲方按1500元/天赐予乙方嘉奖,累计奖罚金额不超过5万元。3.2 若总工期延误，甲方按3000元/天对乙方进行罚款;若乙方提前工期，甲
14、方按3000元/天赐予乙方嘉奖，但奖罚累计不超过10万元。如有嘉奖或罚款金额在工程决算时办理。工期不顺延状况：各种自然因素(如下雨、大风、凹凸温天气等);停水、停电、节假日及地方性政策调整等因素对工期的影响(若一周内停电、停水累计超过8小时，工期予以顺延);因乙方施工质量问题或施工支配不当导致设计变更以及擅自变更设计而发生的费用和由此导致甲方的损失，均由乙方担当，工期不予顺延。施工合同 篇4依据中华人民共和国合同法之规定，经合同双方在同等、自愿、互利的基础上，签订本合同，共同信守。第一条 监理项目范围甲方托付乙方，按本合同书要求进行_工程项目的_施工监理，监理范围：_质量限制、进度限制和投资限制工作。其次条 期限费用服务期限为_年_月至_年_月。总费用为：_万元。第三条 条款定义1.合同甲乙双方的监理依据是建设监理试行规定和其他有关规定以及施工承包合同。2.甲方是本工程项目建设的组织者，负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责，对本工程建设效益全面对国家负责。乙方受甲方的托付，作为本项目单位，依据本合同书进行监理工作，行使给予的权力和责任，对甲方负责。3.本合同书所指的工程监理
