《关于建房的协议书精选.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《关于建房的协议书精选.doc（23页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、关于建房的协议书精选关于建房的协议书精选。现今社会中大家的法律意识都在不断增强，合同是减少合作投资风险的根据，签订合同的合同内容不得违背法律、行政法规的规定，那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢?以下是由合同范本网编辑为大家整理的“关于建房的协议书”，请阅读后分享你的朋友！关于建房的协议书(篇1) 甲方：姓名_性别_ 年龄 _民族 _ 住址：_乙方：姓名_ 性别 _年龄_ 民族 _ 住址：_甲方因孩子即将结婚需建新房，由于甲方原宅基地向阳度的原因须占用乙方公出路少许，现经甲乙双方商磋，达成以下建房协议。1、乙方同意甲方建房占用乙方公出路： 北 米，南 米，西 米(详见后附示意图)。2、甲方
2、同意给乙方带来的占用公出路出入不便一次性补偿金人民币 圆整。3、甲乙双方同意，甲方建房占用乙方公出路局部所有权永远归属乙方、使用权永远归属甲方。4、甲乙双方同意，甲方建房占用乙方公出路局部，待甲方自行撤除后，一切权属归乙方，但乙方不得要求甲方撤除该建房。5、甲乙双方同意，甲方建房占用乙方公出路局部，如遇政府征用或规划等相关事项，房屋补偿归甲方，土地补偿归乙方。6、此协议电脑打印一式两份，甲乙各持一份，均有同等效果。7、此协议有不尽之处甲乙双方可另作补充。甲方：(签字盖章)乙方：(签字盖章)中人：(签字盖章) xx年_ 月 _日-甲方：_(姓名，身份证号码)乙方：_(姓名，身份证号码)甲方拟建房
3、屋一座，位置在_县_镇_村_组，由乙方负责承揽建立。为明确双方权利义务关系，经平等协商，双方自愿签订本加工承揽合同。一、双方权利义务甲方负责提供石灰、砖、水泥、沙子、水、钢材等建筑材料。根据施工进度，乙方应提早_天通知甲方购置所需材料。乙方具有从事农村房屋建立的成熟经历，负责施工建立并交付建房成果。当事人明确，双方不存在雇佣关系。搅拌机、震动器等施工机械以及模板、脚手架等所有劳开工具由乙方自带，费用由乙方自理。工期从_年_月_日开场建立，工期为_天。如发生下雨、停电、地震等影响施工的不可抗力情况的，可顺延工期。乙方加强对其人员的平安教育，严格管理，遵守国家法律法规，平安施工。由于乙方人员的成心
4、或过失引起的平安事故由乙方自行负责，与甲方无关。乙方所属人员的工资报酬由乙方负责支付，与甲方无关。二、质量要求乙方应当本着保质保量的原那么，按照图纸施工，加强质量管理。重要施工过程：如地基、浇铸须经甲方验收前方能进展下一工序。甲方发现乙方在施工过程中有偷工减料、工作不负责影响房屋质量等行为时，有权要求乙方停工或整改。房屋建成后一年内，甲方发现质量问题的，乙方必须进展免费维修。三、付款方式工程款结算方式：以建房面积计算，每平方米人民币_元。付款时间：第一次付款在施工开场后_天内，第二次付款在_，第三次付款在_，第四次付款在房屋峻工并经甲方检验后_天内给付。四、违约责任由于工程质量达不到要求的，乙
5、方要进展修理、重作;造成损失的，由乙方赔偿。因乙方原因导致使合同无法履行的，乙方应承当违约金_元，并赔偿因其违约给甲方造成的一切损失。2、乙方假设无视甲方的合理要求，或者采取消极怠工和延误工期等做法为难甲方，视为乙方根本违约，甲方有权解除本合同。乙方应承当违约金_元。3、在乙方无违约行为的情况下，甲方假设不按合同约定支付工程价款，应当承当违约金_元(或每日承当违约金_元)。五、争议解决方法发生合同争议时，双方应友好协商。如协商不成，双方可将争议提交人民法院进展裁决。六、附那么本合同一式两份，甲乙双方当事人各执一份。本合同自签订之日起生效。以上合同，双方必须共同遵守。如经双方协商同意签订补充合同
6、，补充合同与本合同具有同等法律效力。甲方签字：_乙方签字：_年 月 日关于建房的协议书(篇2) 甲方：叶XX，男，公民身份号码：330322XXXXXX，住址：浙江省XXXX号。曾XX，女，公民身份号码：330322XXXXXX，住址：浙江省XXXXX号系叶XX妻子。乙方：王XX，男，公民身份号码：330322XXXX，住址：浙江省XXXXXXX号。李XX，女，公民身份号码：330322XXXXX，住址：浙江省XXXXX号系王XX妻子。甲乙双方的房屋相邻，甲方将在XXXXX号拆建房屋，为了顺利建房，明确房屋四至，处理好邻里关系，经甲乙双方自愿协商，就相邻有关事宜达成如下协议：一、甲方建房四至：
7、甲方原旧房拆建，新建房屋整体向东面，即乙方方向迁移约1。5米后重建，并由原1层楼扩建至4层楼。甲方原旧房东面墙体与乙方房屋西面墙体相距约2。8米，甲方房屋新建后约1。5米。二、二、将来乙方建房时，甲方应予以配合，今后乙方在现址上拆建或加盖楼层不高于4层及前方、右方扩建，甲方不得干预乙方建房，甲方应无条件承受乙方建房的恳求，在乙方建房审批时也无需甲方签字同意，即视为甲方已同意。将来甲方假设将产权过户给第三方，甲方应告知第三方此条款，作为房屋转让的前提条件。三、甲方建房时需柱桩根底施工，应保持乙方房屋平安，如在建房过程中对乙方房屋造成损害的，经相关部门鉴定，应由甲方承当责任的，包括鉴定费用等甲方应
8、负责赔偿。今后乙方拆建时，需柱桩根底施工，也应保证甲方房屋平安，如在建房过程中对甲方房屋造成损害的，经相关部门鉴定，应由乙方承当责任的，包括鉴定费用等乙方应负责赔偿。四、本协议签订后，双方均不得反悔，不得以任何理由阻止另一方施工。五、本协议未尽事宜由双方另行协商约定。甲方：_乙方：_关于建房的协议书(篇3) 在建房产转让协议转让方：_下称甲方地址：_法定代表人：_职务：_受让方：_下称乙方地址：_法定代表人：_职务：_鉴于：1_年_月_日，_法院作出_中法执字第_号民事裁定书，将_建筑面积共计_平方米裁定给甲方；2甲方拟将获得的上述在建工程转让给乙方。甲、乙双方因在建工程转让事宜，经协商一致，
9、签署本协议，共同遵守执行。第一条 标的物甲方转让给乙方的标的物为：位于_建筑面积共计_平方米。上述标的物以下统称房产。第二条 价款及支付一、价款甲方转让房产总价格为人民币_元。二、支付1本协议自生效之日起30个工作日内支付总价款的_，计人民币_元；2以下条件全部满足之日起90个工作日内支付总价款的_，计人民币_元：A甲方已根据民事裁定书将房产权属证书办至甲方名下；B甲方与乙方乙方指定的民事主体正式签署商品房购销合同，将房产转让给乙方乙方指定的民事主体；C本市房地产交易中心受理房产过户申请。3房产权属证书办至乙方乙方指定的民事主体名下之日起30个工作日内支付总价款的_，计人民币_元。第三条 税费
10、1甲方根据民事裁定书办理房产权属证书所需税费由甲方负担；2甲方将房产转让给乙方乙方指定的民事主体所需税费按照法律规定由甲方与乙方乙方指定的民事主体各自负担。第四条 双方义务一、甲方义务。房产权属证书及过户手续由甲方负责办理，详细如下：1甲方于本协议生效之日起5个工作日内根据民事裁定书开场办理房产权属证书；2甲方根据民事裁定书获得房产权属证书之日起5个工作日内完成以下事项：A与乙方乙方指定的民事主体签署商品房购销合同；B开具售房发票；C向本市房地产交易中心提交房产过户申请及相关资料。二、乙方义务1如期支付房产转让款；2协助办理房产权属证书。第五条 协议变更与解除一、修改本协议须经双方协商一致并签
11、署书面补充协议：二、出现以下情形之一，甲方有权解除协议：A乙方逾期付款超过120个工作日；B乙方未能协助甲方办理房产证书。三、出现以下情形之一，乙方有权解除协议：A甲方未于本协议规定期限将房产权属证书及办至甲方名下；B甲方未于本协议规定期限将房产权属证书及办至乙方乙方指定的民事主体名下；C甲方对房产的权益存在瑕疵，包括但不限于：不具有所有权、行使权利受到限制、无法获得房产权属证书、无法将房产权属证书办至乙方乙方指定的民事主体名下；D未经乙方书面同意，甲方将房产抵押转让赠与投资抵债给乙方乙方指定的民事主体之外的人。四、解除协议书面通知到达相对方之日起，本协议即告解除。五、本协议解除之日起5个工作
12、日内，甲方将已收取的房产转让款退还乙方。关于建房的协议书(篇4) 甲方：XXX乙方：XXX20xx年X月XX日现有市革新路一区号系*1 *2*3*4四兄弟父母和共有房产，现因扩建前面四层后面五层占地面积280平方米资金缺乏，尚差120万元左右。现两兄弟*2、*3自愿意各出资50万元，还差20万左右，父母兄弟另再想方法筹集。原那么上四兄弟每人平均出资五拾万元参与建房，但因兄弟中有人确实困难，无法提供资金参与建房，为保护出资兄弟的权益，为防止今后兄弟间为房屋财产分配产生矛盾，现由父母及四兄弟*1 *2*3*4签定以下协议：1、房屋建成可使用后，立即抓阄确定四兄弟获得的房屋楼层，四兄弟经抓阄得到所得
13、到的楼层后必须承受事实不得有异议；2、出资建房的兄弟两人*2、*3可在房屋建好时，享受经抓阄得到的楼层居住权，可自行永久居住或把房屋出租但无权私自出卖，收取的租金归出资建房的兄弟各自所有，自己居住那么不用缴纳租金，水电费按实际用量缴纳。未出资建房的兄弟十年后才有居住权；3、为保护出资建房人的权益，除父母居住外未出资建房的兄弟两人*1 *4包括兄弟两人的子女任何要居住在市革新路一区号必须按市场行价按居住实际位置按月缴纳租金租房按行价优先租给兄弟两人及子女，包括水电费收取水电费供日常水电开资；3、目前因建房所需资金还差二十万元缺口，以多出钱多受益的原那么，出资壹万可享受建房完成后十年内一层楼两年租金受益，也希望未出资建房的俩兄弟*1 *4想尽方法筹集资金解决建房
