《装修施工合同模板（6篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《装修施工合同模板（6篇）.doc（33页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、装修施工合同模板甲方：乙方：甲方的计算机信息机房工程及其设备安装工程项目，确定乙方为施工安装单位，根据中华人民共和国合同法，双方本着互惠互利的原则，经多次洽商，达成如下合同：1.1工程概况：本工程主要包括系统计算机机房装修.机房设备的提供安装调试.及其工程。1.2项目名称：1.3承包范围系统工程设计.施工.及设备材料供应。1.4施工地点1.5本合同遵循的技术规格和标准及优先原则：1.6质量合保证乙方须承诺，本工程中所选用的材料及设备均严格按照本合同材料及设备清单中所列出的产地和数量去选项购，并须获得甲方的认可和支持，以确保本工程符合以上标准。第二章甲乙双方的责任2.1甲方的责任：1）负责协调施
2、工现场各工种间的配合。2）负责对工程施工进度及质量进行检查.监督，发现问题及时提出并通知乙方及时纠正.3）向乙方提供满足施工用水，电及相应的办公条件及堆放材料的库房。4）对乙方提供的各种技术文件，资料保密，不以任何形式扩散给第三者。2.2乙方的责任：1）负责本系统工程施工图纸设计。2）负责按合同规定施工，确保工程进度，按照甲施要求完成各项工作。3）负责按照经过甲方审批过的施工设计图和有关规范施工，确保工程质量。4）负责成品交验前的保护，保养。5）做好施工记录.隐蔽工程记录，并汇集施工技术资料。6）负责办理有关手续，并确保系统按期验收使用。7）负责培训甲方使用和管理本系统的技术人员。8）乙方进场
3、施工人员必须服从甲方的统一管理，如违反甲方管理制度，视情节予以处罚直至清退出场。9）做好施工组织管理，保持现场清洁，器材堆放整齐并及时清理现场垃圾，做到文明施工。10）做好现场人员的安全培训工作，现场施工严格遵守甲方及地方安全部门的多项管理制度，乙方发生的一切安全事故均由乙方自行负责。第三章材料及设备3.1材料及设备到达目的地为工地现场。3.2装修材料10天内交货，设备7天交货。本项目施工时间为30个工作日;3.3所有材料均由乙方组织采购，甲方须提供一封闭场所供乙方保管材料使用。3.4材料.设备除甲方另有书面变更要求外，均须按投标报价中所列产品型号.产地进行采购。第四章合同价款合同总价为：计人
4、民币：_元整合同总价包括附件的设备清单所列设备.系统的安装调试及其运保费.税金等所有的相关费用。第五章付款方式5.1合同签定后一周内，甲方需向乙方支付合同总价的30%作为备料款，计人民币_元整。5.2乙方工程施工完毕，验收合格，正常使用后，甲方支付至所有款项90%的竣工款，乙方工程价款计人民币：（以最后决算为实际价格）。剩余10%作为质保金，工程验收_年付清。5.3甲方支付给乙方的工程款项，乙方必须开具有效的正式的工程安装发票，给甲方入帐。第六章工期6.1本合同甲乙双方签定之日起，乙方即开始进行施工准备工作。6.2根据甲方的施工进度安排施工工作。_年_月_日开始施工。6.3乙方的施工计划安排需
5、经甲方书面确认后方可执行;甲方原因造成的停工及工期延误，乙方必须当日向甲方提出书面报告以供审批;甲方须在48小时内予以书面答复，若逾期不予答复，则表示甲方同意乙方的报告。第七章设计变更甲方因变更设计时，应书面通知乙方;乙方按规定需变更时，应由甲方签证，竣工时按工程量增减的签证进行调整和结算，未经甲方代表确认的变更无效，不可作为结算依据。第八章工程验收8.1工程完成后，乙方提交工程竣工报告，七日内由甲.乙双方对工程进行验收。8.2工程验收时，乙方应向甲方提供本系统全套工程设计.施工文件及图纸，并提供全套电子管理文档。8.3按国家和地方当局的相关施工规范，验收规范和标准作为验收依据。8.4甲方需在
6、三日日内验收完毕，并在验收报告单据上签字盖章。8.5若经确定为不合格工程，则乙方应及时修正，并直至工程验收合格。第九章保证及处罚9.1乙方保证本系统中所使用的所有产品免受第三方提出关于侵犯其专利权.商标权或工业设计权的起诉。9.2乙方保证本系统的设计.施工.验收.开通.正常使用。9.3乙方保证按照甲方施工进度安排完成各项工作，如逾期，每天按工程款的0.1%支付违约金。9.4乙方保证在本系统保修内提供4小时快速响应，24小时内现场服务。9.5乙方提供综合布线线路_年质量保证，质保期从工程验收合格后开始计算;网络设备及他_年质量保证，质保期从设备验收合格后开始计算。质保期内，乙方负责设备非人为损坏
7、的免费维修.更换（详见产质保规定），保障产品的正常使用。整个系统乙方提供_年免费维护。9.6凡购买乙方销售的产品设备，自验收合格之日起（一年）内如非人为因素引起的故障，经检验属实可免费更换.维修，但下列情况不属保修范围。1、不正确操作，造成产品损坏：2、自行拆卸，标贴损坏，日期涂改，产品人为损坏，进水，变形，受潮，自然灾害，雷击等。质保期后乙方提供维修服务，修理所需交通费及更换零配件费用由甲方承担。9.7如在接入弱电系统工程中因使用甲方已有的线路与设备而有故障的，由甲方负责。第十章仲裁与诉讼10.1执行合同过程中甲乙双方发生争议的问题，均应通过双方友好协商解决，协商不能解决的争端，提交甲方所在
8、地法院诉讼解决。10.2除另有裁决外，仲裁费与诉讼费由诉讼方承担10.3在仲裁与诉讼期间，除正在仲裁与诉讼部分外，合同其它部分继续执行。第十一章其它本合同附件及乙方投标书与合同正本具有同等法律效力。本合同一式两份，甲乙双方各持壹份;本合同自双方签章双方往来文件，均应以书面形式为准。本合同如有未尽事宜，甲乙双方协商解决，或另订补充条后生效。甲方（公章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日装修施工合同模板（二）发包人（甲方）：承包人（乙方）：依照民法典及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲乙双方就本装饰装修工程施工的发包与承包事项经
9、协商一致，共同签订本合同。乙方在签订本合同前已对施工现场及周边环境进行了实地踏勘及了解，乙方知悉本工程为甲方开办中小学生的培训辅导学校使用，对其特殊的安全要求及使用标准已在施工方案及选材中予以充分考虑。1、工程概况1.1工程名称：伊旗财政局多功能厅装修工程。1.2工程地点：伊旗财政局1.3工程内容：1.4承包范围：同预算表项目清单。1.5承包方式：乙方包工、包全部料乙方包工、包部分料（见附件）乙方只包工1.6工程结构：1.7装饰装修施工面积：2、工程质量2.1本工程质量应达到专业的质量检验标准、设计标准或双方约定的其他标准。2.2国家专业标准：民用建筑工程室内环境污染控制规范（GB50325_
10、20_）2.3约定标准：3、工期3.1总工期：_日（为日历工期，并包括法定节假日）。3.2开工日期：_年_月_日。3.3竣工日期：_年_月_日。3.4延期开工：乙方不能按期开工的，应提前_日以书面形式通知甲方，如甲方不同意延期开工的，则工期不顺延;如因甲方原因需延期开工的，应提前告知乙方，并相应顺延工期。3.5暂停施工（停工）：因甲方原因要求乙方暂停施工的，乙方应妥善保护已完工工程。3.6工期顺延3.6.1发生以下情况的，工期相应顺延，乙方不承担责任：（1）_日内由于非乙方原因停水停电累计8小时以上不能施工的。（2）不可抗力或其他非乙方原因造成停工的。3.6.2出现以上情况时，乙方应及时以书面
11、形式通知甲方。因乙方原因导致工期延误的，由乙方承担责任，工期不顺延。3.7工期提前3.7.1提前竣工的条件应是采取可行的新技术措施，任何违反工艺标准、偷工减料等行为不得作为提前竣工的手段。双方应签订提前竣工协议，且甲方应批准乙方修订的进度计划及新技术措施，并为赶工提供必要的条件。3.7.2提前竣工协议应包含以下内容：（1）提前的时间。（2）乙方采取的技术措施。（3）甲方为实行新技术措施提供的条件。（4）实行新技术措施增加的费用。4、设计4.1设计图纸及技术文件的提供方式由甲方于开工日前向乙方提供满足施工需要的设计图纸及技术文件。由乙方于开工日前提供满足施工需要的设计图纸及技术文件送甲方审批，甲
12、方应于日内审批完毕并交还乙方。由甲方委托的专业设计公司于开工日前向乙方提供满足施工需要的设计图纸及技术文件。4.2设计变更4.2.1甲方要求变更设计时，应在该分部或分项工程施工前通知乙方。乙方应立即停止对涉及部分的施工及准备活动。4.2.2设计变更应由甲方代表办理洽商确认手续，乙方应变更施工进度计划，送甲方批准，同时相应调整工程价款。4.2.3涉及设计变更的，设计图纸提供方应给出变更设计图纸及材料样品，以作计价及施工依据。5、工程价款5.1本工程价款：5.2本工程价款总计：人民币柒万肆仟玖叁拾肆元整元，（￥74934元）。此价款已包括乙方为完成本工程所必须的人工费、材料费、机械费、管理费、设计
13、费、协调费、政府规费、措施费、保险费、临时设施费、安全措施费、成品保护费、场地清理费、赶工增加费、保修费、文明施工费、不可预见费、税金和利润等一切费用。5.3本工程价款可在出现下列情况时调整：（1）甲方确认的工程量增减。（2）甲方确认的设计变更或工程洽商。5.4工程价款支付5.4.1预付款为工程总价的50%，支付时间为_年_月_日前。5.4.2工程进度款：待竣工验收合格后支付至结算总价的100%。5.4.3在甲方支付乙方款项时，乙方承诺向甲方提交等额的合法有效的完税发票，否则，甲方有权停止付款。5.4.4乙方同意甲方可以银行汇款、信汇、支票等方式支付工程款，但在甲方支付前，乙方需凭付款申请和发
14、票向甲方申请付款。5.4.5乙方应每月向甲方提交已完工程量报告及相关质量验收记录，甲方会同乙方核实计量并检验工程质量。5.4.6工程进度款的拨付应包括洽商款项（如设计变更、工程量增加等）。5.4.7乙方未经监理或甲方同意超出设计图自行增加的工程量和因乙方原因返工增加的工程量不予计量。6、材料设备供应6.1本工程由甲方供应主要材料设备的，双方约定编制甲方供应材料设备一览表作为本合同附件，一览表中应准确写明材料设备的品种、规格、型号、数量、质量等级、提供时间和地点等。6.2本工程由乙方采购材料设备的，应按照设计说明、施工图纸和有关技术资料标准要求进行采购，并提供材料设备产品的质量、环保合格证明，并
15、对所购材料设备质量负责。乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，应返工重做，造成的所有损失均由乙方负责。6.3甲方提供和乙方采购的材料设备按约定到达指定地点前应通知对方，双方应对材料、设备进行共同验收。甲方供应的材料设备经验收合格后，应移交给乙方管理、使用。6.4本工程中的主要材料应由双方选定样品样本。样品样本应经双方验收后封存，作为材料供应和竣工验收的实物标准。6.5双方所提供的工程主要材料应符合国家质检总局发布的室内装饰装修有害物质限量标准，并符合环保、节能等标准。6.6乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。9、双方义务9.1甲方义务9.1.1按约定向乙方支付工程款。9.1.2组织乙方和设计单
