《景观工程承包合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《景观工程承包合同（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、景观工程承包合同随着法律法规不断完善， 人们越发重视合同， 合同的使用频率呈上升趋势，签订合同也是避免争端的最好方式之一。 那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，以下是作者为大家整理的景观工程承包合同，希望对大家有所帮助。景观工程承包合同 1甲方（发包人）：法定代表人：乙方（承包人）：法定代表人：依照中华人民共和国经济合同法 、 中华人民共和国建筑法及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经甲乙双方协商一致，签订本合同。第一条 工程项目1 、工程名称：2 、工程地点：3 、工程范围：石碉、园林景观、绿化、污水管#、小区道路、景观照明等工程项目。4 、承包方式：包工包料。
2、第二条 工程质量 质量等级：优良。1 、根据甲方的室外平面布置，进行合理的设计，要求营造一种优美，绿意盎然的休闲社区并能尽量满足园林绿化验收面积要求。2 、室外的所有绿化晒水分支龙头及管路 ; 中庭部分安装庭院坪灯及线路。3 、中庭的石碉、小品、置石、园林小路、大理石贴面、嵌草砖。4 、 小区的花草、 名贵树木均由甲方指定乙方采购， 所有树木须经甲方验收合 格后方可植裁， 乙方包种成活及包半年内的养护。 以上内容详见预算附表及施工 图。第三条 工程价款1 、工程包干总价为： 人民币。2 、 工程施工： 乙方依据施工图纸施工， 图纸不明确的部分按照双方现场签证为准。第四条 付款方式工程的支付：本
3、工程由承包人垫资建设，工程完工经验收合格后乙方在3 个月内向发包人办理工程结算， 甲方凭乙方工程结算书及建安发票支付工程总价款的 95%即人民币仟佰拾万元，其余5%部分保修期满后一次性付清。第五条 工程期限1 、总工期： 天（以甲方移交工作面算起，不可抗力除外） 。2 、 如乙方自身原因不能按期完成， 延期三天以上， 每天应向甲方支付违约金元整。同时甲方有权更换施工队伍，所造成的损失由乙方负责。第六条质量验收标准按甲方提供的施工图、设计更改要求及相关设施规范要求进行验收。第七条双方职责一、甲方职责1 、 甲方负责提供现场供电、 给水、 砂浆机、 斗车。 其余机具由乙方自行解决。2 、甲方驻派工
4、程主管对本项目进行质量方面的 . 管理，协同乙方进行各项措施的实施，及时提供工作面，协调解决施工中出现的问题，做到相互尊重、互相合作、抓好质量管理、文明施工、确保工程顺利进行。二、乙方责任1 、乙方必须保质、保量在规定的时间内完成施工。2 、 乙方施工人员必须服从甲方工地安全管理， 严格执行安全生产规程、 规范、安全安全生产条例， 不注意施工安全、 违章作业， 出现安全事故乙方应承担全部责任。3 、如因乙方施工经验不足，所施工的产品不美观、不合格，乙方应负责无偿整改、返工直至工程质量符合要求。第八条本合同未尽事宜，甲乙双方另行协商解决。第九条 本合同一式份，甲乙双方各执份。第十条本合同甲乙双方
5、签章当日生效，工程整体验收合格付清款项后自然失 效。甲方（公章） ：法定代表人（签字） 年月日乙方（公章） ：法定代表人（签字） ： 年月日景观工程承包合同 2发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：根据 中华人民共和国合同法 及有关规定， 甲方将 工程的园林景观结合本工程实际情况，签订本合同，以资双方共同遵守。一、工程概况1 、工程名称：2 、工程地点：3 、工作内容：二、工期1 、 本工程工期为 天， 自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日 （现场具备开工条件） 开始计算工期， 非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误，工期顺延。2 、工期顺延：（ 1）未及时签审施工图纸和施工组
6、织计划；（ 2）设计变更；（ 3）甲方未能按期提交施工场地；（ 4）连续4 小时遇雨和停水、停电；（ 5）未按合同规定时间拨付工程款项；（ 6）其他。三、工程合同价款及支付方式1 、 经双方商定本项目免收设计费， 本工程暂定造价元； 按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算；结算工程量以现场实际收方量为准。2 、合同签订后日内，甲方支付乙方工程预付款元整。3 、工程竣工并验收合格后 日内，双方上述方式办理结算，结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的 %，余结算总额的 %作为保修金，保修期满后甲方付清余款。四、设计调整本工程涉及设计调整（更改）工程项目，待调整资料完善并经甲方签审后，工程量据实计
7、算，造价按本合同第三条进行增减。五、保修期1 、保修期：从乙方递交竣工报告后的第日起算，保修责任按国家有关规定执行。其中植物保活期 年，工程部分保修期为 年。2 、成活率：植物管护移交时按行规达到 %的成活率。六、双方的责任（一）甲方责任：1 、保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电；2 、合同签订后日内审定乙方的施工组织计划及施工图，并以书面形式通知乙方；3 、负责协助办理施工的各项进场手续；4 、负责协调现场各施工单位间的关系；5 、若施工变更应以书面形式通知乙方；6 、按合同规定时间按时付款。（二）乙方责任：1 、按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关规范组织施工；2
8、 、接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理；3 、文明施工，安全生产，确保工程质量，按期完工；4 、负责施工中的成品保护；5 、工程完工时，配合甲方完成验收。七、材料的认定及采购1 、 乙方应按设计要求对材料自行采购， 涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可采购。2 、设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购买。八、竣工验收：1 、甲方在收到乙方竣工报告的 日内组织验收，否则视为默认工程合格并进行竣工结算；2 、若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式及时间，再次验收程序同上。九、合同的变更和解除1 、 合同经双方签字后生效后， 双方必须严格遵守。 任何一方需变更合同内容
9、，应经协商一致后， 重新签订补充协议， 在补充协议签订前， 必须将本合同未经事宜清算，结清合同款项，在补充协议生气之日起，本合同失效。如未对本合同清算或结算合同款项之前，补充协议无效。2 、合同签订后且项目定制前，甲方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款%支付违约金，并办理解约手续。3 、 项目定制已进行或定制完工后， 甲方提出终止合同， 须向乙方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，承担乙方全部损失，订立终止合同协议，解除本合同。十、违约责任（一）甲方违约责任：1 、 甲方未履行合同规定的义务， 除顺延竣工期外， 还应赔偿乙方因此发生的实际损失；2 、 甲方对工程中途停建、 缓建
10、或由于设计变更造成的停工， 应采取措施补救或减少损失， 同时赔偿乙方因此而造成的停工、 窝工、 返工的机械设备调运等实际损失；3 、 甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款， 每超一日， 按合同总额的 %向乙方支付逾期违约金。（二）乙方违约责任：乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延一日，按合同总额的%向甲方支付违约金。十一、争议解决方式在合同履行中，双方因履行合同发生争议，应协商解决。协商无果，双方约定向施工所在地人民法院起诉。十二、附则1 、本合同经双方签字盖章后生效。2 、未尽事宜，双方协商解决。3 、本合同一式份，双方各执份，具有同等法律效力。甲方：住所：代表人：联系电话：工程所在地： 年月日乙方：住所：责任人：联系电话：工程所在地： 年月日
