《铝合金门窗制作和安装分包合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《铝合金门窗制作和安装分包合同（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、铝合金门窗制作和安装分包合同发包人：xxx有限公司承包人：（总包单位）xxx公司（分包单位） xxx装饰有限公司依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规和招标文件的要求，并结合建设工程施工合同和本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就xxx工程铝合金门窗制作和安装施工事项协商一致，订立本合同，以资共同遵守。一、项目概况1、项目名称：xxx工程。2、项目地址：xxx县xxx路xxx号。3、项目规模：建筑面积约50000 万。4、现场施工条件：施工用水、用电已接通、土建洞口已具备安装条件。5、资金来源：甲方自筹。二、本合同施工范围xxx工程铝合金门窗制作
2、和安装，包括原材料（粉末喷涂铝合金型材、玻璃、五金配件、胶条等）的采购、铝合金门窗的加工制作、运输、现场协调、现场安装、现场配合验收、因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训及成品保护等。三、合同工期开工日期：xxxx年x月x日 ， 竣工日期：xxxx 年xx 月xx 日。合同工期总日历天数xx天。四、合同价款及支付合同价款（中标价）：人民币（大写）： 整；￥：832.25万元。投标报价项目单位综合单价（元）推拉窗635.15平开窗536.03固定窗459.47推拉固定组合窗517.70平开固定组合窗5050.96弧形平固窗688.66推拉门789.64平开门699.21平开固定组合门603
3、.20铝合金门窗结算价格按投标报价的综合单价不再调整，工程量按实际完成工程量。综合单价应包括施工单位的主材、辅材、人工费、搬运费、检测试验费、成品保护费、总包单位配合费（4%）、税金、利润等一切费用的总和。合同签订后7天内，发包人向分包单位支付合同总价的20%工程预付款；所有铝合金门窗框安装完成并经检查符合要求，发包人向分包单位支付合同总价的30%工程款；所有铝合金门窗扇安装完成并经检查符合要求，发包人向分包单位支付合同总价的20%工程款；工程竣工验收合格后发包人向分包单位支付合同总价的20%工程款；结算审定后, 发包人向分包单位按结算总价留5%保修金后付清全部工程款。（上述工程款支付需经总包
4、单位签字认可后并报监理师审查符合要求后，再由发包人支付给分包单位。）五、组成合同的文件及优先解释顺序 合同文件应能互相解释、互为说明，其组成部分和解释顺序如下：(1).铝合金门窗制作和安装合同，以及发包人确认的样门、样窗、（合同履行中，有关工程的洽商、变更等明确权力义务的会议纪要、补充协议为安装合同的组成部分，与安装合同具有同等效力，如约定不一致的，以签署时间在后者为准）；(2).投标文件及其补充说明；(3).招标文件、设计图纸及其补充说明；(4).铝合金门窗制作和安装投标报价表；(5).现行国家省、市有关规范、标准和其他有关技术资料、技术说明。六、各方权利及义务1、 发包人的权利及义务：（1
5、）合同签订后15个工作日内与承包人确认门窗加工生产图纸。（2）按合同约定组织工程验收，并按合同约定的期限办理竣工结算。（3）按合同的约定及时支付分包单位工程款。2、承包人的权利及义务： （1）负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。 （2）分包单位按发包人要求进场施工，并提前组织好半成品的采购、运输、保护等工作，按总包单位要求的工程进度组织施工，并受总包单位的监督管理。 （3）严格按审批后的加工图纸和国家现行的施工及技术验收规范进行施工，确保工程质量和合同工期。 （4）参加工程竣工验收，竣工验收合格后，应按发包人要求及时办理竣工资料的移交，编制工程结算。七、质量与验收1、门
6、窗在设计、制造、检查、验收、使用、包装、运输、安装等过程中应符合或等同于或高于现行国家标准。按施工技术规范和质量验收规范施工。2、铝合金门窗安装施工前应编制详细的施工组织设计和进度方案，并经甲方、监理单位批准。3、铝合金门窗制作、安装工程验收：分包单位在完成合同约定的工作内容，自检（还需总包单位的检查）合格，并在相关部门共同参加下完成了实体功能检测，达到设计和规范要求，可申请工程验收。按国家和行业现行规范标准、地方规定、工程验收程序组织验收。4、发包人有权对进场的铝合金门窗进行现场随机抽检，包括锯开横截面检查，若抽检结果不合格，则认定该批次门窗不合格，由分包单位承担检测费用及由此造成的全部责任
7、和损失；若抽检结果合格，由发包人承担检测费用。八、施工安全保证措施安全文明施工，杜绝死亡、重伤事故发生。如发生伤亡等事故分包人承担所有损失。贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，做好各项防护工作，安全生产做到经常化、制度化、规范化。认真落实各项安全管理制度，坚决杜绝违章指挥和违章作业并服从总包单位管理，分包单位应对其员工不断进行安全教育，并及时检查，发现隐患及时排除。九、材料设备供应分包单位采购的设备材料规格、质量应符合国家标准、设计图纸和本合同要求，品牌、产地应与投标书相符铝合金门窗型材选用断桥隔热铝合金（表面粉沫喷涂处理）。推拉窗用料规格均为90系列，窗框壁厚1.6mm，平开窗用料规格均为
8、50系列，窗框壁厚1.6mm，推拉门用料规格均为95系列，门框壁厚2.0mm，平开门用料规格均为55系列，门框壁厚2.0mm，固定窗用料同边上的相应门窗系列。玻璃：无色中空钢化玻璃 (6+12A+6)，技术性能应符合国家或相关行业标准。门窗五金件：香港立兴十、违约与争议责任1、违约（1）工期：施工过程中由于分包单位原因造成工期延误，每逾期一天，须按工程承包总金额的1向发包人支付违约金，并承担因此给发包人造成的一切损失；如因发包人原因造成工期延误，经监理单位和发包人确认后，工期相应顺延，但发包人不承担任何费用。（2）产品质量：如分包单位提供的产品经检验质量不合格的，分包单位除应立即调换合格产品外
9、，分包单位还应承担相应的违约责任（总包单位实行工程质量总负责）。（3）工程质量：如因分包单位原因引起工程质量不合格（以发包人、总包单位、设计单位、监理单位等书面确认为准），分包单位必须立即整改，直至质量达到合格为止，同时向甲方支付与质量履约保证金等额的违约金。因此给发包人造成其他损失的，分包单位应按实赔偿。2、争议 （1）约定在合同履行过程中产生争议时，各方协商解决，协商不成提交xx县人民法院诉讼解决。（2）对于不存在争议的部分，各方在诉讼期间仍应继续履行。在人民法院判决、裁定前分包人不得停工，且不得以此为由拖延工期。十一、其它（1）本合同受总包施工合同的约束。（2）本合同未尽事项详见招标文件。（3）本协议一式六份、各执二份，签字盖章后生效。（4）合同签订后3天内，分包人向发包人提供合同总价的10%工程履约保证金。3
