《房屋出售合同样本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《房屋出售合同样本（14页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、遇到房屋土地纠纷问题？赢了网律师为你免费解惑！访问 s.yingle.房屋出售合同样本买房屋是生活中常见的行为，许多人都在为了一个避风遮雨的家而奔走努力。有人买房自然有人售房，那么，你是否知道房屋出售合同的样本是怎么样的呢?它与其他的各类合同有哪些相似之处又有哪些不同之处呢?接下来，赢了网小编将带你详细了解房屋出售合同样本。房屋买卖合同的样本合同的编号：_出卖人：_买受人：_根据有关的法律、法规的规定，买受人和出卖人在平等的、自愿的、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下的协议：第一条项目建设的依据出卖人经批准，在上述的地块上建设的商品房地名核准的名称暂定名为：_，建设工程的规划许可证号为：_，
2、建筑工程的施工许可证号为：_，建设工程的施工合同约定的开工日期为：_，建设工程的施工合同约定的竣工日期为：_.第二条商品房的情况该商品房销售的许可证号：_.商品房的座落：_区_县_路、道、街。设计的用途_;建筑的结构_;建筑层数为_层。建筑的面积_平方米，其中：套的建筑面积_平方米，公共部位分摊的建筑面积_平方米。第三条计价的方式与价款出卖人与买受人约定按下述第_种方式计算该商品房的价款：1、按建筑面积的计算，该商品房单位为(_币)每平方米_元，总金额(_币)_元。2、按套建筑面积的计算，该商品房的单价为(_币)每平方米_元，总金额(_币)_元整。3、按套(单元)计算，该商品房的总价款为(_币
3、)_元整。第四条付款方式与期限买受人采取下列第_种方式的付款。1、一次性的付款，自签约日起_日付全部价款_元。(小写：_万元)2、分期付款。(1)第一次付款自签约日起_日付全部价款的_%;_币_元。(小写：_元)(2)第二次付款自签约日起_日付全部价款的_%;_币_元。(小写：_元)(3)其余的部分在移交房屋前一天付清_%;_币_元。(小写：_元)3、贷款方的式付款。买受人可以首期支付购房总价款的_%，其余价款可以向_银行或住房公积金管理的机构借款支付。第五条房产的交付1、房产的实物状况、权利的状况，符合有关的规定和双方约定的，方可交付;不符合有关的规定和双方约定的，不得交付。2、出卖人须于_
4、前，将该房产与相关的证明交付买受人。如遇不可抗力，双方约定的处理方式：_.3、上述相关的证明包括：_.第六条产权转移登记与其他的相关设施登记1、协议订立后，买卖双方应在30日，到房屋所有权的登记机关办理房屋所有权转移登记的手续。2、按照有关的规定，其他相关设施应办理登记的，应在规定期限办理。3、如因一方原因造成另一方未能与时办理房屋所有权转移的登记、其他相关设施登记造成损失的，应依法承担违约的责任。第七条出卖人逾期交付商品房的处理除遇不可抗力外，出卖人如未按本合同约定日期交付的商品房，逾期在_日的，买受人有权向出卖人追究已付款的利息，利息自合同约定出卖人应支付的商品房之日次日起至实际交付商品房
5、之日止，按银行同期贷款利率的计算。如超过上述约定的期限的，买受人有权按照下述的第_种约定，追究出卖人违约的责任：1、合同继续的履行。出卖人应支付买受人已付款的利息，利息自合同约定出卖人应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，出卖人还应每日按商品房价款的_向买受人支付违约金。2、解除合同。出卖人应退还买受人已付款、支付已付款的利息，利息自合同约定出卖人应交付商品房之日次日起至出卖人退还买受人已付款之日止，按银行同期贷款的利率计算。此外，出卖人还应每日按商品房价款的_向买受人支付违约金。买受人的实际损失超过出卖人支付的违约金时，出卖人还应承担赔偿的责任。第八条买
6、受人逾期付款的处理买受人如未按本合同约定的日期的付款，逾期在_日的，出卖人有权追究买受人逾期的付款与其利息，利息自合同约定买受人应付款之日次日起至实际付款之日止，按银行同期贷款利率的计算。如超过上述约定期限的，出卖人有权按照下述的第_种约定，追究买受人违约的责任：1、合同的继续履行。买受人应支付逾期付款与其利息，利息自合同约定买受人应付款之日次日起至实际付款之日止，按银行同期贷款的利率计算。此外，买受人还应每日按商品房的价款的_向出卖人支付的违约金。2、解除合同。买受人应每日按商品房价款的_向出卖人支付违约金。第九条面积确认与面积差异处理。(一)根据当事人选择的计价方式，本条规定以_(建筑面积
7、/套建筑面积)(本条款中均简称面积)为依据进行面积确认与面积差异处理。(二)当事人选择按套计价的，不适用本条的约定。(三)合同约定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记的面积为准。(四)买受人退房的，出卖人在买受人提出退房之日起30天将买受人已付款退还给买受人，并按_利率付给的利息。第十条出卖人关于房屋产权状况的承诺出卖人保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷。因出卖人原因，造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的，由出卖人承担全部的责任。若出售的商品房设有他项权利的，出卖人应当在出售前征得他项权人的书面同意，并以书面形式公示和明确告知买受人。第十一条出卖人关于装饰、设备标准承诺的
8、违约责任出卖人交付使用的商品房的装饰、设备标准应符合双方的约定(附件三)的标准。达不到约定标准的，买受人有权要求出卖人按照下述第_种方式的处理：出卖人赔偿双倍的装饰、设备的差价。第十二条出卖人关于基础的设施、公共配套建筑正常运行的承诺本项目物业管理的用房为_，位于_幢_单元_房号_，轴线围_.第十三条风险责任的转移该商品房的风险责任自交付之日起由出卖人转移给买受人。如买受人未按约定的日期办理该房屋的验收交接手续，出卖人应当发出书面催告书一次。买受人未按催告书规定的日期办理该房屋的验收交接手续的，则自催告书约定的验收交接日之第二日起该房屋的风险责任转移由买受人承担。第十四条质量争议的处理买受人对
9、该商品房提出有重大的质量问题，买卖双方产生争议时，以_出具的书面工程质量评定意见作出处理争议的依据。第十五条双方可以就下列事项的约定1、该商品房所在楼宇的屋面的使用权。2、该商品房所在楼宇的外墙面的使用权。第十六条房屋的用途1、买受人的房屋仅作_使用，买受人使用期间不得擅自改变该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途。除本合同与其附件的另有规定者外，买受人在使用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设施，并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担义务。2、出卖人不得擅自改变与该商品房有关联的公共部位和设施的使用性质。第十七条物业管理该商品房移交后，买受人承诺遵守小区(楼宇)管理委
10、员会选聘的物业管理公司制定的物业管理规定;在小区(楼宇)管理委员会未选定物业管理的机构之前，出卖人指定_公司负责物业管理，买受人遵守负责物业管理的公司制定的物业管理规定。第十八条合同的效力1、本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。2、本协议一式_份，出卖人、买受人各_份，具有同等法律的效力。3、本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律的效力。出卖人(盖章)_买受人(盖章)_年_月_日_年_月_日房屋出售合同的样本如上所示，希望您能仔细的阅读各个事项条款，熟悉房屋出售时的注意事项。愿上文对您签订房屋出售合同有所帮助。
11、来源：（房屋出售合同样本s.yingle./fc/248861.html）房产纠纷.相关法律知识 公租房拆迁的程序是怎么样的 s.yingle./fc/655715.html 房产证上写份额比例吗 s.yingle./fc/655714.html 五证齐全办不了房产证怎么办 s.yingle./fc/655713.html 房产证共同共有和单独共有的区别 s.yingle./fc/655712.html 房屋买卖不能过户纠纷原因有哪些 s.yingle./fc/655711.html 开发商通知验房可以晚去几天吗 s.yingle./fc/655710.html 离婚房产过户需要交什么费用 s
12、.yingle./fc/655709.html 房子到了交房时间怎么验收 s.yingle./fc/655708.html 承租人优先购买权的特征 s.yingle./fc/655707.html 房产税是什么意思 s.yingle./fc/655706.html 新办理房产证要交哪些费用 s.yingle./fc/655705.html 旧村改造的房子还能办下房产证来吗 s.yingle./fc/655704.html 二手房转让过户变更登记可以网上预约吗 s.yingle./fc/655703.html 经济适用房验房的注意事项 s.yingle./fc/655702.html 二手房交易
13、需要评估吗 s.yingle./fc/655701.html 安置房对申请人有什么要求 s.yingle./fc/655700.html 二手房买卖过户变更登记可以网上预约吗 s.yingle./fc/655699.html 房地产商拒不执行判决怎么办 s.yingle./fc/655698.html 户主与房产证不是同一个人可以吗 s.yingle./fc/655697.html 补办房产证最快多久 s.yingle./fc/655696.html 房客没缴租就跑了怎么办 s.yingle./fc/655695.html 法院不解决农村土地纠纷还要找什么部门解决 s.yingle./fc/655694.html 房产证怎样更改户主 s.yingle./fc/655693.html 限购后失去了买房资格该怎么买房 s.yingle./fc/655692.html 如何追究出租房违约责任 s.yingle./fc/655691.html 什么情况下房产局可以撤消房产证 s.yingle./fc/655690.html 租房合同要约定保证金吗 s.yingle./fc/6556
