《关于建筑合同精选15篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《关于建筑合同精选15篇（99页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、关于建筑合同精选15篇 关于建筑合同1（2490字）发包方(甲方)：承包方(乙方)：为了明确双方在合同期中的权利与义务，按时、保质、保量完成本工程，按照中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的有关规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：第1条工程概况1.1、工程名称1.2、工程地点1.3、承包范围1.4、承包方式1.5、工期：1.6、工程质量第2条甲方工作2.1、向乙方提供水、电、气等设备，并提供施工现场办公室、工人住宿与材料仓库给乙方使用。2.2、指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2.3、如确定需要拆改原建筑物结
2、构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续。2.4、负责保护周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。2.5、协调有关部门做好现场保护、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。第3条乙方工作3.1、参加甲方组织的施工图或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。3.2、指派组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3.3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。施工中发生伤亡事故均由乙方自负。3.4、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.5、工程竣工未移交甲方之前，负责对
3、本工程成品进行保护。第4条关于工期的约定4.1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工所产生的相应费用。4.2、因甲方未按约定完成工作而影响工期的，工期顺延。4.3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工而影响工期的，工期不顺延。4.4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。4.5、因甲方未按合同约定支付工程款工作而影响工期的，工期顺延。第5条关于工程质量验收的约定5.1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和国家现行的有关规范规定制作为质量验收标准。5.2、本工程质量应达到国家质量评定
4、标准。5.3、甲方对乙方进场材料和施工过程的质量及时检查和验收，乙方配合。甲方不及时检查，乙方可自行验收，甲方应予承认。5.4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。第6条关于工程价款、工程结算及工程款支付方式的约定6.1、工程单价及数量清单见报价表：6.2、合同初定价款为：￥RMB)单价为320.36元/M2(不含面板)，以上造价含税金，但不包含总包配合费。6.3、工程结算时按石材面板展开面积计算，其综合单价不变。6.4、付款方式：甲方按以下方式支付工程款第1次：双方签订合同后，甲方在三天内支付合同总额的30%预付款，即金额为万元;第2次：钢架安装完毕后，在三天内支付合
5、同总额的30%工程款，即金额为万元;第3次：面板进场安装后，在三天内支付合同总额的25%工程款，即金额为万元;第4次：面板板安装完毕，清洗干净后，在一周内支付合同剩余工程款。第7条关于工程材料要求的约定7.3、挂件：选用304材质。7.4、钢材：采用Q235钢，成品外露面表面热镀锌处理。7.6、其他主要部件材料：均从正规厂家采购，并有质量保证书和相关资料。第8条争议或纠纷处理8.1、本合同在履行期间，如有违约，由违约方承担对方相应的经济损失。如果合同文本出现含糊不清或不相一致及双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或申请施工合同管理机构会同有关部门进行调解。8.2、当事人
6、不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的，双方约定按下列第种方式解决：向温州仲裁委员会申请仲裁。第9条附则9.1、未尽事宜，双方协商解决。9.2、本合同一式肆份，双方各执贰份。9.3、本合同经双方签章后生效，履行完毕自动终止。第10条补充条款10.1、如有项目增加，双方可再做协商;10.2、如有设计变更，工程单价可再做调整。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日关于建筑合同2（653字）工程名称：工业厂房工程工程地点：市合同编号：_-珠（西）-011（由设计人编填）设计证书等级：发包人：设计人：签订日期：年月日中华人民共和国建设部监
7、制国家工商行政管理局发包人：设计人：发包人委托设计人承担_工业厂房工程设计，经双方协商一致，签订本合同。第一条本合同依据下列文件签订：1.1中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法建设工程勘察设计市场管理规定。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。序号分项目名称建设规模设计阶段及内容估算总投资（万元）费率%设计费（元）层数建筑面积（m2）方案初步设计施工图1厂房（包括厂房土建及装饰工程、自动喷淋及消火栓工程、给排水工程、消防自动报警工程、空气调节及净化空调、动力及照明工程）28500000
8、0.00包干2总图工程（包括红线内厂区围墙及道路、厂区绿化、给排水及电力系统工程）注：具体设计范围以发包人与业主签订的总承包合同为准。关于建筑合同3（1361字）甲方：_(姓名，身份证号码)乙方：_(姓名，身份证号码)甲方拟建房屋一座，位置在_县_镇_村_组，由乙方负责承揽建设。为明确双方权利义务关系，经平等协商，双方自愿签订本加工承揽合同。一、双方权利义务甲方负责提供石灰、砖、水泥、沙子、水源、钢材等建筑材料。根据施工进度，乙方应提前_天通知甲方购买所需材料。乙方具有从事农村房屋建设的成熟经验，负责施工建设并交付建房成果。当事人明确，双方不存在雇佣关系。搅拌机、震动器等施工机械以及模板、脚手
9、架等所有劳动工具由乙方自带，费用由乙方自理。工期从_年_月_日开始建设，工期为_天。如发生下雨、停电、地震等影响施工的不可抗力情况的，可顺延工期。乙方加强对其人员的安全教育，严格管理，遵守国家法律法规，安全施工。由于乙方人员的故意或过失引起的安全事故由乙方自行负责，与甲方无关。乙方所属人员的工资报酬由乙方负责支付，与甲方无关。二、质量要求乙方应当本着保质保量的原则，按照图纸施工，加强质量管理。重要施工过程：如地基、浇铸须经甲方验收后方能进行下一工序。甲方发现乙方在施工过程中有偷工减料、工作不负责影响房屋质量等行为时，有权要求乙方停工或整改。房屋建成后_年内，甲方发现质量问题的，乙方必须进行维修
10、。三、付款方式工程款结算方式：以建房面积计算，每平方米人民币_元。付款时间：第一次付款在施工开始后_天内，第二次付款在_，第三次付款在_，第四次付款在房屋峻工并经甲方检验后_天内给付。四、违约责任由于工程质量达不到要求的，乙方要进行修理、重作;造成损失的，由乙方赔偿。因乙方原因导致使合同无法履行的，乙方应承担违约金_元，并赔偿因其违约给甲方造成的一切损失。乙方若无视甲方的合理要求，或者采取消极怠工和延误工期等做法为难甲方，视为乙方根本违约，甲方有权解除本合同。乙方应承担违约金_元。在乙方无违约行为的情况下，甲方若不按合同约定支付工程价款，应当承担违约金_元(或每日承担违约金_元)。五、争议解决
11、办法发生合同争议时，双方应友好协商。如协商不成，双方可将争议提交人民调解委员会调解或向人民法院起诉。六、附则本合同一式两份，甲乙双方当事人各执一份。本合同自签订之日起生效。以上合同，双方必须共同遵守。如经双方协商同意签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。甲方签字：乙方签字：担保人：_年_月_日关于建筑合同4（952字）甲方：_乙方：_根据建筑流动资金贷款办法（以下简称贷款办法）的规定，借款方为保证施工生产正常进行，向贷款方申请建筑企业流动资金贷款，经贷款方审查同意发行，为明确各方权责，特签订本合同，共同遵守。第一条本合同规定_年贷款额为人民币（大写）_元，用于_。第二条借款方和贷款方
12、必须共同遵守贷款办法，有关贷款事项按办法规定办理。第三条贷款自支用之日起，按实际支用数计收利息，利率为月息_，超计划贷款的，超过部分利息为月息_，逾期还款的加计利息_%，挪用贷款的，对挪用部分加收罚息_%。第四条贷款方保证按照本合同的规定供应资金，贷款方如因工作差错贻误放款，以致借款方遭受损失时，应按直接经济损失，由贷款方负责赔偿。第五条贷款方有权检查贷款使用情况，检查时，借款方对调阅有关文件、帐册、凭证和报表，查核物资库存和施工生产情况等，必须给予方便。第六条借款方如违反合同和贷款办法的规定，贷款方有权停止贷款、提前收回部分或全部贷款。第七条借款方的担保人是_，对借款方归还贷款本息承担连带责
13、任。借款方未按期清偿贷款本息时，担保方应在接到贷款方还款通知后_个月内负责归还。第八条本合同有效期自_年_月_日起，至_年_月_日为止。本合同正本一式_份，借款方、贷款方、保证方各执1份，副本_份，_、_、_等单位各执1份。甲方：_乙方：_日期：_日期：_关于建筑合同5（2608字）司法实务中，合同纠纷案件审理存在大量的管辖权争议，原因在于最高人民法院关于适用中华人民共和国民事诉讼法的解释（以下简称民诉解释）未颁布前，合同纠纷案件管辖的法律规定不明确且存在法律适用的争议。12月18日，最高人民法院审判委员会第1636次会议通过的民诉解释明确了合同纠纷管辖法院确定的一般规则，具体阐述如下：一、民诉解释颁布前确定合同纠纷管辖法院的现状我国法律最早对合同纠纷管辖进行规定的是1982年中华人民共和国民事诉讼法（试行），该法第23条规定：因合同纠纷提起的诉讼，由合同履行地或者合同签订地人民法院管辖。其后民事诉讼法将合同纠纷管辖规定为：因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。在司法实践中，被告住所地的确定很少产生争议，但合同履行地的确定因法院对于法律理解的不
