《2023年工地施工合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年工地施工合同（52页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2023年工地施工合同 2023年工地施工合同1（579字）发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）为了加快_市淦河水生态修复及综合整治工程的进度，现将该工程临时道路施工及施工仓库承包给乙方施工建设，经甲乙双方平等、自愿协商，一致达成如下协议：1、由乙方协调好环卫、城管及周边的社会关系，甲方概不负责。2、一切安全事故由乙方自行负责。3、承包方式：包工包料。4、结算价格：该工程的临时道路约700米，以每米80元包干的价格。仓库约300平方米，每平方200元包工包料。5、付款方式：工程完工后，甲方验收合格后，一次性付清。6、施工过程中，如因乙方原因造成工程停工或不能继续，乙方有权另找他人施
2、工，前期工程量按50%结算。7、工期：从本协议签字之日起，30个日历天内完工。如超过工期，所剩工程量甲方自行处理，所产生的费用从乙方总工程价中扣除。8、合同签字后，次日乙方必须开工，否则合同无效。9、本协议一式两份，甲、乙双方各持一份。甲方：乙方：_年_月_日_年_月_日2023年工地施工合同2（2511字）甲方：(以下简称甲方)_乙方：(以下简称乙方)_经甲、乙双方共同友好协商，甲方委托乙方进行港口中小学篮球场等工程施工，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商一致，签订本合同：一、工程内容：1、围墙：100米2、篮球操场(1个)：513.24平方米3、新食堂前水泥地面：248平方米4
3、、台价：113.7平方米5、暗沟：350米.6、明沟:100米7、传达室:17.28平方米8、校门:1个.9、挡土墙:20米,花池围栏:80米10、升旗台:1个1、检查井:6个.2、办公楼与教学楼地面水泥:1098平方米.3、该篮球场、围墙等内容具体做法见乙方提供的施工图。3、由于本地块地质原因，乙方必须对围墙基础进行处理并承担一切费用，以保证围墙的安全建设和使用。4、该围墙的验收标准以实地测量为准。墙身高度2100,每3500为一跨墙。5、乙方在完成篮球场、围墙等施工后，要做好围墙的排水系统，保证围墙的正常使用。二、工程质量：1、乙方按图施工，要求外形美观，工程质量达到验收标准。2、乙方对工
4、程所需主要材料经甲方确认后方可进场施工。3、乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌，墙身不裂缝。三、工期：_年_月_日-_年_月_日。四、工程价款及支付：1、甲乙双方经协商同意本合同中标价包干合同，其承包价元。(全部费用包干)2、甲方依据合同确认的价款，按进度分阶段支付给乙方(甲方不接受乙方任何形式的委托付款或转付款要求)。合同签订后当日内，甲方支付乙方元预付款;具体工程量按实际验收的方量为准。工程量施工完成50%，经甲方书面确认质量符合要求后_日内，支付完成工程量总价的80%给乙方;全部施工完毕经甲方书面确认质量符合要求后十日内，支付款达到合同总价的80%给乙方;竣工质检验收合格后
5、，支付工程尾款给乙方，(乙方需提供工程发票)。留工程决算总价的3%作为保修金。保修金在保修期满乙方完成全部保修内容后_月内支付(保修期按双方协商时间两年为准，从_年_月_日开始计算)。五、成品及半成品保护：1、工程成品及半成品保护工作，从进场施工至该项工程验收确认为止应由乙方自行负责。2、乙方应制订出具体的措施作好成品、半成品保护工作。3、乙方应协助甲方搞好项目周边的工作，杜绝发生各种纠纷。如果出现纠纷，乙方应自行与有关责任方协商解决，确保工程项目正常进行。六、施工管理及协调：1、乙方应针对本工程特点制定施工方案(具体工期安排)交甲方审核。2、为加强现场管理，其施工负责人应随时在现场与甲方保持
6、联系。3、乙方应加强其施工人员的安全、文明施工教育，自觉遵守地方政府的有关规定，自觉服从甲方有关现场安全文明施工的各项规定，杜绝安全事故、治安、刑事案件的发生，维护好现场文明施工形象。若发生上述事件，乙方应自行与责任方协商解决。4、在乙方施工过程中，如果发生安全事故，由乙方自己承担责任，与甲方无关。5、在施工过程中，若因乙方原因导致整个工程项目产生不良影响，甲方有权向乙方索赔，其损失按实计算(直接、间接损失)，其费用直接从工程款中扣除。七、工程质量保修与售后服务：在保修期内，所发生的故障，由乙方负责无偿返修，乙方应在接到甲方电话通知2天上门维修，超过此时间限制，乙方承担此项维修费用的双倍违约赔
7、偿金。八、违约责任：1、乙方未按合同条件规定的质量要求施工，甲方有权暂扣相关部分工程款直至乙方返工符合质量要求，乙方自行承担返工费用，且工期不得顺延，还应承担给甲方造成的经济损失(费用按实计算)。2、若因乙方原因而致围墙工程工期延误，则每延迟一天乙方应向甲方支付违约金100元。工程质量未达国家市政工程验收标准合格等级，其价格按总价下浮10%结算。并赔偿由此给甲方造成的全部损失(包括直接损失和间接损失)。甲方有权直接解除合同。3、以上违约金甲方可直接从应付工程款中扣除。4、超出双方确认工期十天视乙方严重违约，甲方有权变更或解除合同。九、本合同一式三份，甲方、乙方及教委各执壹份。经甲乙双方盖章或签
8、字后生效。十、相关未尽事宜可由双方另定补充协议确认，补充协议与本合同具同等法律效力。补充协议由双方加盖公章，设计变更和签证应由甲方加盖公章。十一、双方在履行本合同及补充协议过程中发生争议，应协商解决，若协商未果，当事人一方可向本合同履行地(即工程所在地)人民法院提起诉讼。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日2023年工地施工合同3（3249字）工程承包人（以下简称甲方）：劳务分包人（以下简称乙方）：鉴于甲方与建设单位已经签署赣龙铁路G-5标建设工程施工总包合同，乙方愿以自身施工能力提供劳务配合，依据民法典及国家有关法律、行政法规的要
9、求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商就劳务分包事项订立本合同，以资双方共同遵守。1、工程概况工程项目：赣龙铁路G-5标合同段；分包工程名称：施工分包范围：项目部临时工程主要施工内容包括：。2、劳务分包方式2.1实行总价承包方式。合同总价元（大写：元整）付款账号：银行。2.2合同总价除包含管理费和利润外，还包括乙方为完成协议规定（按附件一图纸要求施工）的全部工作内容所必需投入的人工费、材料费、机械使用费、员工的劳保、医疗、公积金、补贴、安全费、节假日加班、夜班赶工补贴等费用以及现场试验配合费用，以及施工中的安全文明施工措施费用和施工中明示或暗示将发生的所有费用。2.3双方签订协议后
10、，合同履行中总价一次包干，在协议执行期内，任何一方不得以任何理由调整总价。2.4乙方须按施工需要投入施工所需的施工机械设备及料具,乙方已充分了解和认可本合同约定的价款已包括该施工机械设备及料具的调遣、使用、折旧、维修等所有机具费用。2.5当地环境、气候、材料供应、变更设计及其它原因引起停工时，乙方应根据现场实际情况统筹安排施工，其人员窝工及机械闲置等费用由乙方承担。2.6施工中因工程质量、安全、进度需要，甲方需要调整工程量，乙方同意无条件服从，但调整后剩余工程量的综合工序单价仍执行本合同附件一。3、安全要求3.1要求1)乙方应建立完善的安全生产管理制度，严格执行各种安全生产规章制度和操作规程，
11、接受甲方相关人员的监督检查，采取必要的安全防范措施，安排专职安全防护员现场指挥。2)乙方已充分了解和认可本合同约定的合同价款已包括该工程所应投入的劳动防护、保险、环保等安全生产所必须的费用。具备劳动防护、保险、环保等安全生产所必须的费用投入。3)乙方需加强自身队伍人员的安全意识，凡从事特殊工种作业的人员必须持证上岗。4)乙方承诺：不论任何原因引起的的各种安全事故，均由乙方自理，并承担一切责任和由此产生的全部费用，同时接受地方政府、业主及甲方对乙方进行的安全处罚。甲方不承担任何责任和经济补偿。4、质量要求4.1要求1）乙方在施工过程中接受甲方的质量监督检查，检查中提出的问题乙方必须认真改进，对检
12、查中发现的不合格部位，乙方应立即进行整改，若需返工处理，由此而造成的经济损失由乙方承担。为确保工程质量达到甲方的要求，甲方不定期的对乙方的施工进行检查，若发现不按规定施工，甲方视情节轻重进行处罚并限期改正。乙方接到甲方限期整改通知书拒不改正，甲方有权命令乙方限期退场，按乙方违约终止合同处理。2)为确保工程的质量，本合同采用质量保证金制度，质量保证金总额为工程总价的5%。在计量过程中，按计量总价扣除5%的费用，此费用作为本工程的质量保证金。3)本工程的缺陷责任期为半年，以甲方全部开始使用起算日期为准。在缺陷责任期内如工程出现质量瑕疵时，由乙方负责整修,乙方应在收到修补通知之日起_日内派人修理，直
13、至整修合格。如乙方不进行整修或者甲方无法通知乙方时,预扣的质量保证金用作修理费用，不足部分乙方仍要承担责任。缺陷责任期满后，其剩余的质保金由甲方在一个月内无息退还乙方。4.2工程验收:本合同工程完工后，乙方提交书面验收通知，甲方应于接到验收通知之日起，_日内组织验收，并出具书面验收合格证明。如甲方收到乙方验收书面通知五天未组织验收，则视为甲方验收合格。未经验收，甲方提前使用或擅自动用，已竣工工程视为工程验收合格。如甲方第一次验收不合格，应于_日内提出书面整改意见，属不合格部分由乙方返工。属于乙方责任的工程质量问题，由乙方无偿修理。经查证与乙方无关的或甲方在使用过程中损坏的，不在此限，由甲方负责
14、。5、文明施工及环保要求5.1目标乙方承诺按建设单位和甲方要求，建成文明标准工地。5.2要求1)乙方承诺加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。2)乙方承诺按甲方的统一规划堆放材料、机具，按业主及甲方标准化工地要求设置标牌，标牌由甲方统一制作，费用由乙方承担，由甲方财务直接在乙方的验工款中直接扣除。3)施工期间，施工现场必须做到整洁、整齐。由于乙方没有按上述要求做好施工现场的文明施工，乙方除接受甲方的罚款外，甲方将在每月的计价款中扣留工序总价2%的文明施工费，直至整改完退还。4)乙方应对所属人员进行文明施工教育，所有现场施工人员必须自觉遵守甲方各项现场管理规定，维护甲方良好的社会信誉，在施工过程中必须佩带上岗证牌，戴好安全帽，禁止穿拖鞋、酒后上班，杜绝一切不文明现象发生，如发现违章者，甲方将给予违章者5020元次的罚款。6、进度指标及要求6.1指标本合同计划开工日期为_年_月_日，全部竣工日期为_年_月_日，竣工日期每推迟一天按合同总价的10%进行违约处罚。若进场5天
