火车站电子合同（12份范本）

《火车站电子合同（12份范本）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《火车站电子合同（12份范本）（19页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、火车站电子合同（12份范本） 目录 第1篇火车站安装承揽合同书 第2篇火车站扩建工程承包施工合同 第3篇火车站建筑工程劳务合同 第4篇火车站商铺餐饮租赁合同 第5篇火车站扩建工程施工合同 第6篇火车站租赁合同常用版 第7篇火车站货场出租合同 第8篇建设工程施工合同(火车站工程 ) 第9篇火车站货场租赁合同 第10篇火车站租赁合同 第11篇火车站店铺租房合同 第12篇火车站项目建设工程施工合同 第1篇 火车站安装承揽合同书 建设单位：(以下简称发包方)： 法定代表人： 地址： 开户银行： 帐号： 施工单位：(以下简称承包方)： 法定代表人： 地址： 开户银行： 帐号： 双方经充分协商，达成如下协

2、议： 第一条工程名称： 第二条工程地点： 第三条建筑面积： 第四条工程价款及付款方法： 第五条工程期限(开工、竣工时间) 第六条工程质量标准 第七条承包形式及材料设备供应 第八条发包方义务： 1、开工前_天，发包方给承包方施工图一式_份，并做到“三通一平”; 办好施工许可证。(发包方可委托承包方做“三通一平”工作，另行签订协议执行) 2、按协议分工，开工前_天发包方办好材料供应并交承包方签认。 3、负责组织设计、施工单位，共同审查施工组织设计，负责组织验收工作， 负责监督工程质量。 4、按协议负责按期拨款。 第九条承包方义务： 1、按协议分工负责材料供应。 2、编制施工组织设计和施工形象进度表

3、。开工前_天交发包方一式_份。 3、按施工图负责组织施工，按期竣工。 4、竣工后，_天内按规定将竣工资料整理好交发包方。 5、保证施工质量，严格按照国家施工验收规范进行。 第十条其它约定： 1、本合同为继续性合同，适用于承包方按照发包方的要求完成安装任务;不适用于承包方按照发包方客户的要求完成安装任务。 2、承包方在完成安装工作过程中对第三人造成损害或者自身损害的，发包方不承担赔偿责任。双方确认：发包方对承包方的定作、指示或者选任均无过失。 3、承包方应当以自己的设备、技术和劳力，完成安装任务，未经发包方同意，不得将安装安装任务交由第三人完成。 4、承包方得以发包方未支付报酬为由，对发包方的器

4、械进行留置。 5、合同在履行过程中发生争议时，双方应协商解决，协商不成时，任何一方均可向成都市成华区人民法院诉讼解决。 6、本合同一式两份，发包方、承包方各一份，自双方签字(盖章)后生效。 第十一条附表及其他具有合同效力的文件。 发包方：(盖章) 签约日期：_年_月_日 承包方：(盖章) 第2篇 火车站扩建工程承包施工合同 2024火车站扩建工程承包施工甲方(发包方)：_ 乙方(承包方)：_ 依照中华人民共和国民法典及有关法律、法规的规定，结合火车站扩建工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就本工程的给排水、采暖及电气分项工程分包事宜，达成如下协议： 第一条基本概况 1、分项工程

5、名称：_。 2、工程地点：_ 3、工程承包方式：包工包料 4、工期：根据土建施工，必须合理安排进度，如果延误工期，每天处以300-500元(大写：叁佰-伍佰元整)罚款。 5、承包范围：_ 6、合同价款：_ 第二条承包责任 1、乙方必须严格按照设计要求规范施工。 2、乙方提前向甲方提供材料采购样品。材料检验报告、产品合格证及相关资料，并做到进场材料与样品、设计、预算相符。如变更时，必须取得甲方及建设单位同意。每批进场材料必须取得监理和建设单位现场负责人验收同意后方可使用。 3、施工中严格执行安全施工操作规范，做好进场施工人员的安全教育、安全防护、防火规定、施工规范及质量标准要求，按期、保质保量完

6、成施工任务。施工中乙方施工人员发生的任何安全事故由乙方承担所有责任。 4、严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。 5、保证施工现场的整洁，做到工完料净场地清。 6、自行组织施工工具设备、用具、劳动保护用品。 7、乙方代表必须随叫随到。否则后果自负。 8、甲方负责给乙方提供一间房子。 第三条工期延误 1、对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延 (1)因自然条件产生的人力不可抗拒的因素。 (2)甲方同意工期顺延的其他情况。 2、因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延。 第四条工程验收和保修1、工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方应积极组织相关部门验

7、收。对验收存在的问题，乙方必须限期整改。 2、电气管线、给排水管道、设备安装工程保修为2年。 3、供热系统为2个采暖期。 第五条工程款支付方式按工程进度付款，工程预验后付至80%工程款，剩余20%工程款在正式验收后支付(扣除5%的保修金)。 第六条违约责任 1、合同双方当事人中的任何一方因未认真履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。 2、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责。 3、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应

8、的经济损失。 4、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责维修，并承担维修费用，工期不予顺延。 5、如因乙方不能按期完工，甲方可以另行组织人员施工，费用从乙方总工费中扣除。 第七条附则 1、本合同经双方签字后生效，合同履行完毕后终止。 2、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 第3篇 火车站建筑工程劳务合同 2024火车站建筑工程劳务发包方(以下简称甲方)： 承包方(以下简称乙方)： 根据中华人民共和国民法典和建筑安装工程承包合同管理条例及有关规定，结合本工程具体情况，为明确双方在

9、施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商签订本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、施工工期：开工日期_年_月_日，完工日期_年_月_日，工期_日。 四、承包范围 1、工程范围：在业主规定甲方范围内的_工程的_工程及现场安全文明施工。 五、工作内容根据施工要求的现场_等工作内容。 六、承包方式：包工、包工期、包质量、包安全、包文明施工承包方式，其具体目标如下： 1、包工：本工程设计施工图和设计变更及增减工程量中所有定额内外用工。 2、包工期目标：乙方必须甲方与业主总包合同的工期进度要求，因乙方原因造成工期的施工进度不能满足业主要求，应承担相应违约损失。 3、包安全文明施工目标：文明施

10、工工作内容要求保证施工工作面及生活区清洁卫生。 4、包质量目标：确保一次交验合格。 七、承包费用 1、工程劳务承包价_元整; 2、工程劳务承包价分期支付： 乙方在进场施工五天后，甲方付乙方工程劳务承包价的_的生活费;工程完成总工作量的_时，支付工程劳务承包价的_，完工后(即工人撤场时)支付工程劳务承包价的_，余款在完全交工后_天内一次付清。 3、如乙方在中途撤离或因其他原因退场的，按工程完成工作量_支付，半成品或不合格工作量将不做结算。所有劳保费包含在包干价中，甲方不另承担。 八、其他细则 1、乙方承包的工程范围内工作内容不得转包;服从甲方管理，少说话，多做事的原则。 2、乙方现场负责人和管理

11、人员不得擅自离开施工现场，乙方其他管理人员未经甲方同意，任何时候(包括节假日和农忙)均不得擅自离开岗位，否则每发现一人次罚款_元。 3、施工过程中如无甲方指令，乙方不得擅自停工，如发生擅自停工，乙方须赔偿甲方一切损失，并根据对工程影响大小，罚款_元。 4、乙方必须做好承包范围内的成品和半成品的保护工作并且不得破坏其它范围内的成品和半成品，否则按损失状况，加倍处罚。 5、乙方应该有较强的经济基础，甲方由于其它原因暂不能按时结账，乙方应自行保证施工人员_个月的生活费。 6、甲方有权辞退乙方不听指挥和不胜任工作的人员，如乙方不能满足甲方对其工期、质量、现场安全及文明施工等各种要求，甲方有权勒令乙方停

12、工整顿直至终止合同，由乙方承担由此造成的损失。 7、因停水、停电、甲方机械设备故障以及材料供应不及时等原因造成乙方工作超过八小时延误且无法进行其它工序的工作，经甲方确认后按实际误工小时顺延工期。 8、如乙方不履行合同条款，其余款作为支付甲方违约金。 9、如甲方不履行合同条款，按上款对等支付违约金给乙方。 九、附则 1、本合同未尽事宜，双方本着平等互利，相互理解的原则另行协商。 2、本合同一式_份，甲、乙双方各执_份，双方签字后生效。结清全部劳务款项后自行失效。 甲方签(章)字： _年_月_日 乙方签(章)字： 第4篇 火车站商铺餐饮租赁合同 2024火车站商铺餐饮租赁合同编号： 甲方(出租方): 園项目) 联系电话： 乙方(承租方)： 法定代表身份证号： 委托经办人身份证号： 联系电话： 依据中华人民共和国民法典及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就商铺租赁的有关事宜达成协议如下：第一条甲方将位于东乡县火车站正对面金碧世家号楼号(共间)商铺出租给乙方经营使用。该商铺建筑面积平方米，(商铺为毛坯房，实际面积以房管局产权处测量为准，其中租金多退少补)。 第二条该商铺租赁期限自年月日起至年月日止,共个月，包括“免租期”个月，乙方无权提前终止该合同。 第三条该商铺要求主