《乡村公路工程施工合同协议书范本模板》由会员分享，可在线阅读，更多相关《乡村公路工程施工合同协议书范本模板（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、编号：乡村公路工程施工合同甲 方： 乙 方： 签订日期： 年 月 日甲方： 乙方：为了确保 工程任务保质保量按期完成，经甲、乙双方协商，甲方将该工程的土石方施工工程承包给乙方。为明确双方相互权利、义务以及经济责任，依据合同法有关规 定，经双方协商同 意，自愿签定本合同，以资共同遵守。一、工程名称、工程地点三、承包内容四、工程承包方式及造价本工程实行包干承包。工程总造价： 1,500,000.00 元，人民币大写：壹佰伍拾万元整；五、工程期限1、总工期日历天数： 2009 年 10 月 12 日至 2010 年 10 月 12 日，历时日历天数： 360 天2、凡人力不可抗拒的因素或自然因素（如
2、下雨）造成的停工均属正常停工。3、如因乙方材料拉运不及时而原因造成停工，乙方要按合同规定赔偿甲方应有的损失。六、双方义务1、甲方合同义务1）、甲方负责施工过程中的技术交底、 指导、 质量检测及工程测量工作。 帮助乙方协调与业主、 监理单位及 当地有关部门和群众的关系。 帮助乙方办理开工报告等手续及其它需要甲方解决的问 题。（2）、甲方现场技术人员对工程进度、工程质量进行监督、检查。运费、季节浮3）、甲方负责提供乙方机械使用的柴油，油款在结算时从乙方承包费中扣除（油价含管理费、动） 。（4）、依照约定支付乙方工程款。2、乙方合同义务（ 1） 、按照甲方要求拉运工程材料，负责所拉材料的质量，按时完
3、成拉运任务。驻地建设有序整齐，有利于安全生产和文明施工。2）、开工前乙方要按甲方要求将符合要求的机械设备全部进场，接受甲方检查行甲方的各项指3）、必须严格遵守甲方的各项规章制度和管理制度，服从甲方派出的各级管理人员的管理，执 令。七、违约责任1、甲方的违约责任（ 1 ）、未能按照合同的规定履行自己应负的义务。除工期得以顺延外， 对乙方因此而造成的损失给予一定的赔偿。（ 2 ）、工程未验收，业主要求提前使用或擅自动用，因此而发生的质量或其它问题，经甲方与业主协商后承担部分责任。2、乙方的违约责任（1）、由于乙方原因造成的窝工、停工而造成的工程损失，甲方将按乙方1 5%合同价 / 日进行处罚，赔偿
4、损失。（ 2）、若乙方未按甲方要求按时进场约定的材料, 或在施工过程中不服从甲方各职能部门的领导或未履行规定的合同义务，乙方将按合同价的1 10% 向甲方赔偿违约损失；情节严重者，甲方 有随时终止合同的权利八、工程款结算方式 乙方必须在每月 25 日按甲方规定的验工计价时间，到甲方统计组核对当月完成工程量，并进 行结算， 甲方给乙方开验收单进行结算。 如乙方不按上述程序及规定的时间进行工程结算， 则甲方 视乙方自动放弃 工程量确认权，按甲方统计的工程量及合同单价结算。九、纠纷解决办法有关本合同的一切争议， 甲、乙双方应根据 合同法 及其它相关法律的有关条款友好协商解决， 协商不成，根 据有关程序进行仲裁裁决。十、附则本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。甲方：乙方：负责人：（签章）负责人：（签章）日期：日期：
