《关于施工合同范文锦集9篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《关于施工合同范文锦集9篇（55页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、关于施工合同范文锦集9篇随着时间的推移，合同的用途越来越广泛，合同协调着人与人，人与事之间的关系。知道吗，写合同可是有方法的哦，以下是我收集整理的施工合同9篇，希望对大家有所帮助。施工合同 篇1甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它相关法律、行政法规。为确保工程施工质量和工程进度等有关事宜，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，经双方协商达成如下协议：一、工程名称： *二、工程概况： 民用住宅24+1层，两个单元三、本工程劳务分包范围： 基层抹灰 保温层 饰面层(面层饰面砖除外)。 单价：四层以下(不做饰面层)30元/m2;其余为42元/m2;室内EPS隔音层为15元
2、/m2;吊架费为4元/m2,由项目部担当。四、工期：本工程开工日期： 20xx 年 04 月 21 日竣工日期：月日五、双方责任：1、甲方责任：(1)乙方工人进场后，甲方应刚好对其进行遵纪遵守法律，平安、企业内部有关管理制度等方面的教化工作，并进行监督检查。(2)甲方应刚好向乙方供应施工所需的技术资料，负责现场技术及平安交底，工程进度支配、机具材料配置及质量平安文明施工的监督管理。(3)施工期间，甲方保证现场24小时有管理人员，负责向乙方下达施工任务书和限额领料单，并对乙方施工状况进行监督检查。2、乙方责任：(1)施工方组织专业的保温施工队伍，肯定数目的保温技术人员，根据甲方施工交底施工，保证
3、质量。(2)自行供应为完成施工所需机械、设备等协助工具。(3)按合同工期完成工程。如乙方未按期完工，每逾期一天应向甲方支付违约金20xx元。(4)乙方遵守施工单位的工地管理制度，防火防盗，并保证现场文明 施工。(5)乙方必需确保施工质量和工期，按外墙外保温工程验收标准，确保工地验收合格，施工出现质量问题由乙方负责，板材损耗量不得超过3%。(6)平安施工：乙方必需加强管理确保平安生产，如施工期间出现人员意外事故，甲方不担当任何责任。六、结算方式：每月依据施工进度，经工地质检验收合格后付工程款 ，全部工程竣工质量验收合格交付后，工程款付至%，其余 等保修期满后一月内付清。七、工程质量要求1、外墙保
4、温按样板标准验收并符合国家有关外墙保温施工质量验收强制标准的要求，未达标者甲方不予验收并由乙方负责整改至达标为止。2、做到工完料清。严禁乱到地图浆，造成二次作业的，由施工班组自行负责处理，并担当给甲方造成的经济损失。八、违约： 违约及合同履行不力内容：工期拖延、质量不达标、现场清理达不到要求、管理协作不到位。如一方违约，按以下方法处理：1、甲方支付劳动酬劳，应按牟光清签订的劳务合同执行;2、乙方施工工程质量验收不合格，乙方应负责返工。返工工时费由乙方自行负责;并担当甲方材料损失费并且甲方有权降低合同单价1020%。3、乙方在保温施工中，保温面空鼓造成剔打单处面积超过1平米的部位;凡出现一惩罚款
5、500元。4、乙方在施工中，因甲方违章指挥，或供应的平安设施、设备、质量不合格导致发生事故的，或因不行抗力影响发生平安事故的，由甲方自行担当赔偿责任，因违章操作导致事故发生的，乙方负责人应担当全部的损失。5、劳务人员在工地发生打架斗殴、偷窃、赌博等违法违纪事务的，甲方扣罚劳务费5000元每次，情节严峻的加倍惩罚,乙方并担当相应的法律责任。6、乙方在施工中违章操作,经甲方提出书面整改后，拒不听从的, 甲方有权单方向终止合同。且乙方接到甲方终止合同的通知后必需在两日内自动退场, 甲方应在3060日内给乙方办完结算,并支付已完合格工程劳务价款的60%，,余款在工程峻工验收合格后一年内付清。不合格或半
6、成品工程款不予结算并追求乙方因不合格产品给甲方带来的经济损失。7、若由于乙方自身缘由私自中止承包合同，工程款按完成总价的80%支付。8、工程质量每单元监理、或质监站检查中每有一次因质量不合格整改，导致2小时内不能进入下道工序。甲方每次罚款300元。10、乙方不得以任何理由单方停工(或罢工)，未经过项目部同意的单方停工，乙方应担当1000元/天的罚款。九、本合同共四份，甲方叁份，乙方壹份，具有同等法律效力。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日施工合同 篇2甲方（建筑施工企业）：_名称：_法定代表人：_地址：_电话：_乙方（农夫工）：_
7、姓名：_性别：_年龄：_文化程度：_住址：_身份证号：_甲乙双方依据劳动法及国务院办公厅转发建设部等部门关于进一步解决建设领域拖欠工程款问题看法的通知规定，同等自愿、协商一样，签订本合同。一、合同期限自_年_月_日起至_年_月_日止或者_工作（工程）结束止。二、工作内容甲方安排乙方在岗位担当_职务（工种）。在正常状况下乙方应当完成生产（工作）任务，详细生产（工作）任务和质量标准为：三、工作时间1、甲方实行每日不超过8小时、每周不超过40小时工作制；照实行综合计算工时或不定时工作制，由甲方报劳动保障行政部门批准后实行。2、因生产工作须要，经协商支配乙方加班加点，甲方按规定支付工资。日加班不超过3
8、小时，月加班不超过36小时。四、劳动酬劳甲方按月足额以货币形式支付乙方工资，每月日为发薪日。工资制度和安排形式按下列第项执行：1、实行计时工资制，乙方完成生产工作任务，每日工资元，每月工资元；2、实行计件工资制，详细标准为：五、劳动爱护1、甲方根据自治区人民政府的规定参与工伤保险，乙方因工负伤、致残、死亡依法享受因工伤亡待遇。2、甲方为乙方供应符合国家、自治区有关劳动平安、职业卫生规定的作业场所和防护设施；3、乙方遵守甲方的平安规定和操作规程，不得违章操作。六、其他约定的事项七、违约责任本合同具有效力，双方应严格履行。一方违反本合同，应担当违约责任；给对方造成经济损失的，依法赔偿相关损失。八、
9、因履行本合同发生劳动争议，甲乙双方均可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（章）：_法定代表人（签章）：_乙方（签章）：_年_月_日鉴证机关（章）：_鉴证人（签章）：_年_月_日施工合同 篇3甲方：（以下简称甲方）乙方：（以上简称乙方）甲方现有航专图书馆基坑支护工程任务，经双方协议，托付乙方承建。为了便利工程顺当进行，特订立如下协议：（一）工程地点：（二）工程名称：（三）工程内容：修坡、成孔、注浆、制笼、编网、喷混凝土。（四）承包方式：包工、包料。（五）工程造价：140元。（工程量以设计方案和变更按实际面积结算。）（六）付款方式：基坑支护完成付工程款5万元
10、、主体工程三层结束付支护总造价达50%、主体封顶付清基坑支护剩余全部工程款。（七）税金3.51%由甲方代扣。（八）甲方托付乙方施工人员代办一切事物，均按记时工计算，凡包工不包料的工程由于材料供应不上，因停工待料引起的停工，均按记时工计算。（九）做里工运用机械时，乙方所用机械，按省建定额提取机械台班费。（十）乙方进入甲方单位必需遵守一切规章制度，劳动爱护用品乙方自行解决。（十一）质量验收标准：依据实际状况，以国家现行施工验收规范为准，进行施工验收，（技术资料由乙方供应全部工程资料 ）（十二）在施工期间，由于甲方工程量较大，住宿应由甲方供应。在施工中，如发生工伤事故，由乙方负责。（十三）在施工期间
11、，甲方应亲密协作乙方搞好文明施工，乙方应努力高速度、高质量的完成本工程任务。（十四）工程期限：由进入工地之日起，乙方须在土方挖完后_日之内完工。如因天雨或其他人力不行抗拒之事故发生时，可以延期。（十五）本协议自双方签订后生效，验收竣工结算后自动失效。（十六）本协议一式4份，甲方双方各执2份。甲方： 乙方：建设单位（盖章）： 施工单位（盖章）：负 责 人： 负 责 人：立合同人： 立合同人：工地代表： 工地代表：电 话：电 话：开户银行： 开户银行：帐 号： 帐 号：_年_月_日签订施工合同 篇4_(以下简称托付人)与_(以下简称询问人)经过双方协商一样，签订本合同。一、托付人托付询问人为以下项
12、目供应建设工程造价询问服务：1.项目名称：_2.服务类别：_二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价询问合同条件及有关附件同义。三、下列文件均为本合同的组成部分：1.建设工程造价询问合同标准条件;2.建设工程造价询问合同专用条件;3.建设工程造价询问合同执行中共同签署的补充与修正文件。四、询问人同意根据本合同的规定，担当本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价询问业务。五、托付人同意根据本合同规定的期限、方式、币种、额度向询问人支付酬金。六、本合同的建设工程造价询问业务自_年_月_日起先实施，至_年_月_日终结。七、本合同一式四份，具有同等法律效力，双方各执两份。托付人：(盖章)询问人：(盖章
13、)法定代表人：(签字)法定代表人：(签字)托付代理人：(签字)托付代理人：(签字)居处： 居处：开户银行： 开户银行：帐号： 帐号：邮政编码： 邮政编码：电话： 电话：传真： 传真：电子信箱： 电子信箱：年月日年月日其次部分建设工程造价询问合同标准条件词语定义、适用语言和法律、法规第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。1.“托付人”是指托付建设工程造价询问业务和聘用工程造价询问单位的一方，以及其合法继承人。2.“询问人”是指担当建设工程造价询问业务和工程造价询问责任的一方，以及其合法继承人。3.“第三人”是指除托付人、询问人以外与本询问业务有关的当事人。4.“日”是指任何一天零时至其次天零时的时间段。其次条建设工程造价询问合同适用的是中国的法律、法规，以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价方法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。第三条建设工程造价询问合同的书写、说明和说明，以汉语为主导语言。当不同语言
