《工程合作合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程合作合同（69页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、工程合作合同在当今社会，人们对合同愈发重视，合同出现的次数越来越多，签订合同也是特别有必要的行为。你知道合同的主要内容是什么吗？以下是我为大家整理的工程合作合同，希望对大家有所帮助。工程合作合同1依据(中华人民共和国合同法)、(中华人民共和国建筑法)及其他有关法律法规，遵循同等自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一样，订立本合同。第一条工程概况及承包工作内容其次条作业人员第三条合同工期开工日期_年_月_日，完工日期_年_月_日，工期为_天。第四条合同价款41合同价款为：_元(人民币)大 写：_元42合同价款的确定原则(在确认的方式前划)：经过招投标确定或虽未经招投标程序，
2、由承、发包双方协商一样，确认：421本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。422以()年施工预算或()年施工概算定额为依据：423定额工以外发生的零星用工单价_元/工日;(以实际发生，书面签证资料为准)第五条合同价款的结算和支付51 结算、决算资料：511发包人向承包人供应工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。512承包人依据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，支配作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。513有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。52合同价款的结算和决算：521发包人应于每
3、月_日对承包人完成的工程量赐予核实、 确认并共同履行书面结算手续。522工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进行核实，赐予确认并办理分包工程决算手续。53合同价款的支付：531合同价款分期支付：在_年_月_日付款_元，在_年_月_日付款_元。第六条平安施工、重大伤亡及其他平安事故处理61平安施工：发包人、承包人必需贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关平安生产的法律法规及各项规定，严格按平安标准组织施工。62重大伤亡及其他平安事故处理：621发生重大伤亡及其他平安事故，承发包双方应实行紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，爱护事故现场
4、，如因抢救伤者必需移动现场设备，须作出书面记录或拍照。622根据有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方担当相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。第七条工程质量、验收与保修71工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一样，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。72承包人必需根据国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发觉设计有误，须马上向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可接着施工。因发包人缘由造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人
5、缘由造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人担当。73分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入运用的，视为符合合同要求，工程交工。第八条工期延误81对于以下缘由造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。82承包人应在上述状况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失赐予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改看法，视为其承认此
6、事实。83 非因上述缘由造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的，双方约定：第九条文明施工91发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工。92发包人应向承包人供应符合标准的施工条件，如发包人不能供应现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的，由发包人根据标准予以补偿。第十条材料机具供应101由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人供应的机械设备、防护用具由发包人选购并供应到施工现场(400米内)。102承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严
7、格按操作规程运用，加强修理保养。第十一条发包人的权利及义务111负责供应场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、平安、场容等方面的交底。112 负责于_年_月_日供应施工图纸_套，供应必要技术资料和办理施工洽商。113负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、平安生产及按图施工状况，材料领用状况及行政管理事务。114负责解决施工中存在或发生的技术问题。第十二条承包人的权利和义务121承包人对与其确定劳动关系的作业工人必需仔细审查，保证人员的政治素养、身体素养和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。122 承包人需将其作业
8、人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码)，作为本合同附件。123在施工生产过程中，承包人必需保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于_ %，听从发包人的统筹支配，统一调动。124当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。第十三条违约责任131发包人违约责任1311由于发包人缘由造成停工、窝工时应按实际发生状况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能接着履行合同时，双方协商后可提前终止合同。1312
9、由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人担当。1313发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。132承包人违约责任1321因承包人缘由造成发包人工期延误或工程质量严峻不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在_日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出
10、施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。1322承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂担心排施工任务(窝工损失承包人自负)，并书面通知承包人，直至终止合同。1323因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人担当。第十四条合同争议的解决在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定以下方式解决争议(在选定的方式前划 “”)：1、向北京仲裁委员会申请仲裁。2、向 _人民法院起诉。第十
11、五条合同的生效与终止本合同经双方法定代表人或托付代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，托付代理人应出示托付证明。本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。第十六条本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份，副本_份。温馨提示：在双方对合同进行签订时，须要在合同当中做好双方义务以及权利的明确第一，工程的承包方方面，在合同成效之后，则须要通过合同当中所承诺义务的主动履行为工程劳务方创建良好的施工条件。而作为工程责任主体，也须要在充分联系合同的基础上做好输出方在工程建设当中连带责任的强调，以此督促其能够做好合同的履行，做好工程范围内质量的负责；其次，在
12、没有得到工程承包人允许、授权的状况下，不允许擅自同发包人等部门联系，劳动分包人要严格根据工程进度安排做好施工安排的供应，假如工程有阶段工期要求，则须要按时做好阶段施工安排的供应，在必要状况下，须要依据工程承包人要求做好周、旬施工安排，做好上述各类安排的劳动力支配，在提交、经过承包人批准之后严格实施；第三，在工程建设中，要严格根据施工验收规范、施工技术要求、设计图纸以及施工组织设计做好施工组织，以此保证工程各方面质量都能够满意标准要求。要做好作业安排的科学支配，通过足够人、物力的投入保证工期能够满意要求；第四，要做好日常平安教化，做好相关平安技术规范的仔细执行，严格做好平安措施以及平安制度的落实
13、，保证施工平安能够满意要求；第五，在工程建设当中，要对现场管理引起充分的重视，即严格根据建设主管部门以及当地消防、环卫以及环保相关部门管理规定开展工作，保证施工的文明开展；第六，对于因自身责任造成的返工、工期延误、现场脏乱差、质量修改以及平安事故状况，要做好自觉担当，在工程建设过程中主动接受来自相关部门以及工程承包人的管理检查，按时做好技术经济资料以及相关报表的提交，主动协作承包人做好工程交工验收相关手续；第七，要严格听从承包人工程师以及发包人指令，做好分包人工作程序以及合同约定相关内容的督促检查。工程合作合同2甲方：（以下简称甲方）身份证号码：地址：乙方：（以下简称乙方）身份证号码：地址：甲
14、、乙双方为共同承包建设_工程及相关配套工程项目的施工，经双方友好、坦诚协商，达成如下协议：第一章：项目概况及合作条件1、本工程项目总建筑面积为_平方米，工程总价为_万元人民币。2、经过双方测算，本项目的前期进场开工等所产生的费用为_万元左右，因此本工程项目安排投资_万元。3、本工程项目的投资、股份比例安排如下：（1）甲方_投资_万元，占_%。（2）乙方_以工程项目及技术投资，占_%。4、业主所支付的工程款，应优先支付工人工资及材料款，不得挪做它用。如有特别状况需动用资金，应经双方同意后方可付款。剩余的款项应先归还甲方的投资本金。5、投资者应根据约定时间缴纳投资款，投资款应放在专用账户_上，并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金运用状况明细表、账户及资料。其次章：工程管理责任及分工1、该项目工程管理责任及分工如下（1）该项目的现场施工、质量平安及协调与其他相关部门的工作由_主管。（2）该项目的会计日常工作由_负责管理，出纳日常工作由
