《施工合同范文集合5篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工合同范文集合5篇（18页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、施工合同范文集合5篇 现今许多公民的维权意识在不断增加，合同的运用频率呈上升趋势，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是我收集整理的施工合同5篇，仅供参考，大家一起来看看吧。 施工合同 篇1合同编号：XXXXXXX发包方：XXXXXXXXXXXXXXXX承包方：XXXXXXXXXXXXXXXX签约时间：XXXXXXX签约地点：XXXXXXX为了保证XXXXXXXX施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一样，订立本合同。1、工程名称：XXXXXXXX
2、XXXX2、建筑面积(工程形式)：XXXXXXXXXXXX3、施工地点：XXXXXXXXXXXXXXXX4、工期：(1)开工：XXXX年XX月XX日;(2)竣工：XXXX年XX月XX日;(3)合同工期总共历时XXXX天。5、承包形式：XXXXXXXX6、工程质量标准：XXXXXXXX7、工程价款：共计人民币XXXX元。8、付款方式：本合同生效后支付合同款项的XX%，计XXXX元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的XX%，计XXXX元;质保金XXX元，质保期满后支付。9、质保期：XXXX年。10、双方的责任义务(1)发包方的责任义务为承包方供应良好施工场地、道路、水、电源，满意开工条件。解决施
3、工中须要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;给承包方供应施工图纸、坐标点、标高点;按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;2、承包方的责任义务按发包方要求及图纸要求进行施工;如期完成施工任务;接受发包方的技术指导和质量标准要求;负责发包方供应料物及设备的爱护;教化施工人员爱惜甲方的材物，不得偷窃和损坏;担当施工中的一切平安事故责任及费用;11、其他(1)本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。(2)本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。(3)合同附件为本
4、合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。二、建筑工程纠纷管辖法院如何确定建设工程合同纠纷一般由合同约定的履行法院管辖，但合同没有约定时，由发包人接受图纸所在地人民法院管辖。依据民事诉讼法其次十三条的规定：因合同纠纷提起的诉讼，由被告所在地或合同履行地人民法院管辖。第三十五条的规定：两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉;原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先立案的人民法院管辖。三、建筑合同合同履行地的理解所谓“合同履行地“，通常是指合同规定的履行义务和接受履行义务的地点，即义务清偿地点。建设工程设计合同是双务合同，即由发包人供应
5、设计工作所依据的基础文件和状况，设计人交付设计文件，并由发包人支付设计费用。建设工程设计合同在实际操作中，与建设工程施工合同有所区分，有的明确了交付设计图纸的地点，有的对交付图纸的地点没有约定。依据合同法第六十一条的规定“合同生效后，当事人就质量、价款或者酬劳、履行地点等内容没有约定或约定不明确的，可以协议补充;不能达成协议的，按合同有关条款或者交易习惯确定”。依据交易习惯，建设工程设计合同所涉及的履行地点应当是发包人接受图纸所在地。发包方：XXXXXXXXX 承包方：XXXXXXXXX托付代理人：XXXXXXXXX 托付代理人：XXXXXXXXX20xxX年XX月XX日 20xxX年XX月X
6、X日施工合同 篇2建设单位(甲方)：施工承包单位(乙方)：为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方相互创建条件，搞好协作协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 工程名称：质量要求： 工程造价：本合同全部工程施工预算造价为人民币 ￥： 元 工程期限： 201 年 月 日起至 201 年 月 日止甲乙双方的责任与权利：一、甲方在开工前应解决施工用地，解决施工用水源、电源和运输道路的畅通;组织设计交底;乙方必需按甲方要求施工。二、乙方在开工前应组织有关人员探讨参加设计交底;做好施工预算;负责编制施工组织设计或施工方案;进行施工场地的平整，施工界区内的
7、用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，支配施工总进度安排，储备材料，加工构件，做好一切施工打算。三、乙方在组织施工中必需坚持质量第一的方针，要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准;在组织施工中不得随意变更设计，如在施工中由于乙方本身缘由造成的停工、返工、材料、构件的倒运，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。四、乙方要严格执行隐藏工程验收制度，主动协作甲方完成验收工作后方可进行下一个施工环节。五、在组织施工过程中，乙方应对施工现场人员进行平安教化，做好设施平安防护，假如乙方因疏于防范、操作不规范造成平安事故的均由乙方负全责。六、在组织施工过程
8、中应科学规范、统筹支配。如因技术缘由或操作不规范导致原材料奢侈，乙方应担当责任如数偿还相关费用。合同份数及相关说明：一、本合同一式两份，甲乙方各执一份;二、本合同自双方签订之日生效。三、本合同条款如对特殊状况尚有未尽事宜，双方可依据详细状况结合有关规定议定附则条款，作为本合同附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇3发包方：承包方：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建筑工程施工事项协商一样
9、，定论立本合同。一、工程概况1、工程名称2、工程地点3、工程内容二、工期1、承包方应按发包方人要求的工期完成全部工作。开工日期竣工日期合同工期总日历天数 天。2、工期奖罚：本工程以发包方验收通过为竣工。分承包方不能按上述工期完成时，每推迟一天罚款 元。3、有下列状况之一，并经发包方签证，工期可以顺延。（1）因发包方缘由影响开工。（2）工程量有较大的增加。（3）不行抗力。（4）发包方同意工期顺延的其他状况。非上述缘由，工程不能按合同工期竣工，承包方应担当违约责任和因此造成的发包方损失。三、工程质量及验收1、质量标准 。2、承包方应根据施工图及说明、国家有关施工规范、验收规范和经发包方确认的施工方
10、案组织施工。3、承包方应对现场工人的操作、施工方法、施工技术措施的牢靠性、平安性负完全责任，因承包方责任造成工程质量事故、返工，其经济损失由承包方自负，因此造成工期延误的，承包方担当全部责任。4、承包方必需接受发包方在施工过程中的管理，刚好办理质量检验手续。承包方应按国家竣工验收有关规定，向发包方代表供应完整的过程检验资料。5、质量达不到约定标准，发包方罚承包方总造价的 。四、过程结算、工程款支付1、结算方式：（1）承包方式：（2）计价方法：（3）合同价款（大写）：（4）结算方法：2、工程支付：五、材料供应及设备管理1、全部材料由承包方自行选购，经发包人认可后运用。2、机械设备由承包方自备。六
11、、发包方责任1、负责办理有关建设手续。2、审查承包方编制的施工方案，各种技术资料和工程预决算。3、供应施工图纸 套。4、负责组织工程设计交底、图纸会审。5、发包人指派 同志为工地代表。七、承包方的责任1、承包方在施工中必需配备确保工程进度和质量的现场管理班子。2、遵守发包方的质量、技术、平安、文明施工管理等管理制度，接受发包方代表的指挥、检查和监督。3、本合同生效后 日内编制出施工方案，报发包方审核，并按施工方案组织施工。4、做好施工原始记录，按发包方要求的工程资料的样式及填写方式，汇合施工技术资料，供应给发包人2套。5、承包方指派 同志为工地代表。八、平安生产与文明施工1、承包方应派专人对施
12、工用电、施工机械进行管理，加强运用过程中的检查，确保运用平安。2、承包方必需按文明施工要求组织施工，做到施工现场文明整齐。3、承包方在施工中，应严格平安措施，严禁高空抛物。4、承包方在施工中，如发生人身和设备事故，一切费用和善后问题的处理，均由承包方负责，并担当因此给发包方造成的经济损失。九、其它1、本合同双方约定经签字，盖章后生效。2、合同份数：（1）本合同正本两份，具有同等效力，由发包方、承包方分别保存一份。（2）本合同副本 份（发包方执 ，承包方执 ）。十、补充条款发包方： 承包方：合同订立日期：xxxx年xx月施工合同 篇4发包方：XX建筑工程有限公司 承包方：依照中华人民共和国合同法
13、、中华人民共和国建筑法、海南省建筑工程管理条例及其它相关条例行政法规，遵循同等、自愿、公和诚信的原则，双方就本项目土石方工程施工项目协商一样，特签订本合同，双方共同遵照执行。一、工程概况1.1 工程名称：桑榆老年公寓1.2 工程地址：湘潭市响水雅艾村、星沙村1.3 工程内容：场地清表、土石方挖、装运、场平整二、承包方案2.1 根据第一条工程概况 1.3工程内容，乙方以机械施工劳务分包形式进行承包施工。自带机械设备，听从甲方施工员及现场管理员的支配，保质、保量、保平安，按时完成施工任务。三、合同工期3.1 开工日期：暂定于20xx年9月下旬（详细开工时间以甲方书面通知为准）。3.2 竣工日期：待
14、定3.3 合同工期天数，以建设方要求为准四、质量标准，以建设方验收合格为准五、合同价款5.1 土方按每方7元（人民币）按实际工程量结算，石方按20xx年定额下浮20%进行结算（税费除外）。5.2 本项目工程量约400万元（人民币）大写：肆佰元整。5.3 按实际工程量按本合同单价结算。六、付款方式6.1 乙方按甲方开工通知及通知时间组织机械设备和相关人员进场施工，其机械设备进场费由乙方自负（机械设备进场后由甲方预付第一次支付工程款扣回）。工程款由乙方每15天向甲方申报工程量，经甲方核实后按乙方实际完成工程量的工程款80%付给乙方，剩余的工程款经建设方验收合格后30天内一次性全部付清给乙方。七、平安施工7.1 乙方应遵守工程建设平安生产的有关规定，按严格要求标准组织施工，并随时接受行业平安检查员依法实施的监督检查，实行严格的平安防护措施不，消退事故隐患。由于乙方平安措施不力造成事故的
