建筑工程施工合同15篇

《建筑工程施工合同15篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑工程施工合同15篇（67页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、建筑工程施工合同15篇 建筑工程施工合同1甲方：乙方：根据中华人民共和国劳动法民法典的相关规定，（以下简称甲方）将在北五十家子镇升弘养殖场建筑工程承包给（以下简称乙方），经双方协商，达成如下承包协议：一、建设物料及施工费用共239万元，核算标准如下：2、圈舍主体建筑：圈舍总面积20平方米，包工包料600元平方米，合计120万元。3、办公室及防疫室200平方米，工料及施工费20万元。饲料加工车间200平方米，工料及施工费12万元。4、青贮池3000立方米，工料费合计45万元，干草棚300平方米，工料费6万元，沼气池200立方米，工料费16万元。5、院墙及厂区绿化、路面硬化施工及物料费20万元。二

2、、施工期限 工程建设自_年_月份开始，_年_月_日前交工验收。三、甲方前期拨付乙方预备资金50万元，用于园区建设前期施工人员的日常生活及物料购置支出。此款项由甲方在工程结束验收交付后由甲方从乙方施工费中一并扣除。余款项189万元甲方根据施工进度分3次支付给乙方。四、双方权利和义务（一）甲方：1、认真履行协议要求，按合同要求支付乙方施工费用。2、为乙方提供劳动食宿场所，保证水、电设施正常使用。3、负责维护乙方施工期间的正常生产秩序，保证乙方正常施工、（二）乙方：1、严格按甲方图纸，在技术人员指导下进行施工。2、施工所用原材料应按甲方建筑要求选择，严格执行采购制度，保证原材料质量。3、施工期间负责

3、施工队伍的管理，保证施工安全，无责任事故。4、按甲方规定的时间内保质保量如期交工。如延误交工期限，负责赔偿甲方相当于正常生产收入数额的违约金。 甲乙双方各执一份，协议自签订之日起执行。未尽事宜，双方协商解决。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_代表（签字）：_ 代表（签字）：_年_月_日 _年_月_日建筑工程施工合同2甲方(委托人): 合同编号：乙方(施工方): 签订日期：一、装饰施工地点：二、根据国家有关法律规定，明确双方的权利义务，特签定以下协议，以便共同遵守。三、工程概况：1、工程总价：2、装修内容：四、关于工程付款方式的约定：1、自本合同双方签字生效后，甲方应付给乙方工程预付款人民币(6

4、0%)即人民币 元整，工程施工到油漆工进场时，甲方付乙方工程总造价人民币即 _元整。质量保修一年。2、本合同生效后，甲方按以上付款约定支付乙方工程款，如果因甲方拖延付款时间造成停工及工期延误，一切后果由甲方负责。3、乙方工程结束后、甲方如在2日内不验收、乙方自行验收、甲方应以承认。五、工程施工变更：1、施工中如因甲方原因要求重新返工的或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需要签订由甲方需承担变更产生的施工人工费用协议。如因乙方原因造成返工的，由乙方承担责任，工期不变。2、凡私自与工人商定更改施工内容引起的一切后果，由甲方负责，给乙方造成的损失甲方还应赔偿。3、因不可抗拒因素造成的施工延误，甲乙双

5、方协商解决。4、施工途中、甲方要求工程增加部分，必须按照预算要求，先付款后，乙方再施工。六、违约责任：1、合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同按合同总金额的10%作为违约金付给对方。因擅自解除合同使对方造成实际损失超过违约金的，应进行补偿。2、甲方未按合同的约定付款，每逾期一天，按逾期款付款的10%支付违约金。乙方未按合同的约定期限完工，每逾期一天，按工程总价款的10%支付违约金。3、甲方未办理任何手续，需要乙方拆改原有建筑手续结构及设备管线，乙方有权拒绝施工。七、合同的终止：1、本合同解除或本合同履行完毕，本合同即自行终止。八、合同的生效：1、合同和合同附件由双方签字或盖章后生效。2、补

6、充合同与本合同有同等的法律效力。3、本合同(包括合同附件、补充合同)一式三份，甲方持二份，乙方持一份。九、解决合同纠纷方式：本合同履行期间，双方发生争议，双方协商解决，协商不成时，双方同意由仲裁委员会进行了仲裁，若未达成，仲裁协议交当地法院裁决。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日建筑工程施工合同3发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）甲、乙双方根据中华人民共和国合同法的有关规定，经协商一致，甲方同意将石坝小学操场西面60米5米直跑道交予乙方施工。为明确甲、乙双方在工程中的权利、义务和经济责任，特签订本合同共同遵守执

7、行。一、工程情况工程名称：60米5米直跑道施工地点：石坝小学操场西二、工程范围及内容按照甲乙双方可确认的设计方案及协定的内容进行施工，工程承包主要内容：60米5米直跑道的施工。三、合同工期：1、本工程工期从收到甲方通知后起计，5个工作日完成。2、有以下原因之一者，由甲方或监理签证确认后工期可以顺延：a.甲方在施工期间修改设计，并相应增减乙方施工的工程量或影响乙方下道工序的施工;b.因不可抗力的自然灾害等事件影响;c.因甲方原因造成的工期延误;d.风雨潮湿天，不宜施工的。四、工程质量要求：合格。五、合同价款1、施工过程中，甲方根据材料款及用工数进行付款。2、工程费用：路基石160块13.5元21

8、60元石子4车800元3200元水泥8包20元160元沙子一车250元石粉2车550元1100元人工：大工5250元1250元小工5150元750元总计大写：捌仟捌佰七十元整小写：8870元六、付款方式与工程结算工程结束后转账七、工程验收1、材料进场，乙方须提塑料材料的出厂合格证及质检报告。2、在工程施工进程中，乙方所使用的材料、人力技术、施工程序、施工质量必须按照合同及承诺、行业标准要求执行。3、乙方必须按照双方确认的要求进行施工。4、工程施工完毕，乙方提前两个工作日书面通知或口头通知甲方验收;如甲方在约定验收时间内未能验收或投入使用或进行下一道工序，则双方同意视为自动验收合格处理。八、竣工

9、交付后服务乙方为本工程向甲方提供_年保修。如因地震及人力不可抗力的自然灾害，或因原地基及认为破坏、不正当使用等原因而引起的问题不属于乙方保用范围。九、甲方责任1、甲方负责提供工地上的用水、用电、临时仓库、材料堆放地点及其它与施工相关事宜，费用由甲方负责。2、在乙方进场施工前，甲方必须提供已完成符合要求的基础，如因原基础原因造成面层损坏(例如原基础沉降引起面层的质量)与乙方无关。十、乙方责任1、委派为现场管理代表，按施工安全、质量规范做好文明施工、安全施工。2、乙方有责任为所有现场施工人员购买人身保险，在施工过程中乙方施工人员发生人身安全事故，由乙方负责。3、乙方进场后必须接受管理人员及现场监理

10、的监管并予以积极配合。4、若出现质量争议，应提交质检部门裁定。十一、争议的解决1、在合同执行中，若发生未尽事宜，双方经协商，可签订补充合同。2、在执行本合同中如发生争议，应通过友好协商解决，如协商不能解决，可提请主管部门调节，调节不成，则提交_市仲裁委员会提请诉讼。3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本合同双方签署后生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日建筑工程施工合同4工程编号： 合同编号：工程名称：工程地点： 发 包 人：承 包 人：广 东 省 建 设 厅 制第一部分 协 议 书发包人:（全称）承包人:（全称）依照中华人民

11、共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。一、工程概况工程名称： 工程地点： 工程内容： 工程规模： 结构形式： 工程立项、规划批准文件号： 资金二、工程承包范围承包范围:三、合同工期工程合同工期总日历天数：_ 天。拟从 年 月 日开始施工，至 年 月 日竣工完成。四、质量标准工程质量标准：五、合同价款合同总价（大写）： ；（小写）：。项目单价：详见承包人的投标报价书（招标工程）；详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。六、组成合同的文件组成合同的文件及其优先解释

12、顺序与本合同第二部分通用条款第2.2 款赋予的规定一致。七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款第1 条赋予它们的定义相同。八、承包人承诺承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。九、发包人承诺发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。十、合同生效订立合同时间：年 月 日订立合同地点：合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于 生效。发 包 人：（公章） 承 包 人：（公章）法定代表人：法定代表人：委

13、托代理人：委托代理人：电 话： 电 话：传 真： 传 真：开户银行：帐 号：邮政编码：电子邮箱:开户银行： 帐 号： 邮政编码： 电子邮箱: 建筑工程施工合同5合同编号：发包方(甲方)：铁通 中心承包方(乙方)：根据中华人民共和国合同法及通信工程建设的有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条 工程概况1.工程名称： ;2.工程地点： ;3.工程范围和内容： 。第二条 甲方权利和义务1、 组织工程建设项目的技术交底，向乙方明确施工任务;2、 提供必要的施工条件;3、 负责主材的供应，详见发包人供应材料、设备一览表;4、 指派甲方代表对建设工程项目进行全面协调和监督检查;5、 在乙方提供全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收;6、 按合同约定按时向乙方支付工程款。第三条 乙方权利和义务1、 必须具有经国家有关部门批准的通信行业施工资质，并经铁通工程建设有限公司浙江分公司核准的施工入围资格，并向甲方提供企业(或公司)施工资质证书、企业基本情况等相关资料;2、 应编制工程施工概、预算，经甲方书面认可后